Recuperación del parque etnográfico Las Eras en Arguayo

Alcaldía del Ayuntamiento de Santiago del Teide convoca la licitación «Recuperación del parque etnográfico Las Eras en Arguayo», un contrato de obras con un valor estimado de 62.500,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Tenerife. Clasificación CPV: Trabajos de demolición.; Trabajos de paisajismo.; Trabajos de paisajismo en zonas verdes.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 16 de octubre de 2026 a las 17:00. Estado actual del expediente: En Plazo.

Plazo de presentación

Hora peninsular.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia técnica o profesional

Registro de Empresas Acreditadas del sector de la construcción (REA), conforme a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y al Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla.

Condiciones de ejecución

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. A estos efectos se considerará que incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses.
• Consideraciones de tipo medioambiental: En la ejecución de este contrato se exigirá el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales afectados por las obras, en especial la gestión de residuos de construcción y la contaminación por maquinaria o materiales empleados, de acuerdo con el anexo recogido en el Proyecto técnico.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta económica Se asignará la puntuación máxima de 50 puntos a la oferta con menor precio. Las restantes se puntuarán de forma proporcional.	Objetivo / Automático	50%
Reducción plazo de ejecución El plazo máximo de ejecución es de 2 MESES, considerado a estos efectos de sesenta (60) días naturales. Se asignará 1 punto por cada día natural de reducción del plazo de ejecución, hasta un máximo de diez (10) días y 10 puntos. Indicar el número de días que oferte.	Objetivo / Automático	10%
Plantación de flora autóctona Se valorará el compromiso firme, incondicional y sin coste adicional para la Administración, de ejecutar una mejora ambiental consistente en el incremento de la superficie de revegetación y del número de ejemplares de flora autóctona. Indicar si oferta la opción A, B o C según número de ejemplares.	Objetivo / Automático	40%