Mejora de servicios y pavimentos en diversas Calles: San Leonardo, Los Gozos, Letra A, Cierzo, Turruntero, Pilar y Traspalacio

Actualizada: 13/11/2026 21:14

Adjudicada

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Pleno del Ayuntamiento de Villalengua convoca la licitación «Mejora de servicios y pavimentos en diversas Calles: San Leonardo, Los Gozos, Letra A, Cierzo, Turruntero, Pilar y Traspalacio», un contrato de obras con un valor estimado de 184.232,93 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Zaragoza. Clasificación CPV: Trabajos de demolición.; Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.; Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de septiembre de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Cifra anual de negocios Otros Cifra anual negocios referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada por aquellos licitadores cuyo volumen de negocio referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos sea igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato. Cuando, por una razón válida, el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de los siguientes documentos por orden sucesivo y subsidiario: 1.Certificado tributario expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el que conste el importe neto de negocios a los efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas. 2.Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (MOD 200). 3.Declaración resumen anual de IVA, según modelo 390. 4.Otros. En cualquier caso habrá de acreditar unos requisitos mínimos de solvencia equivalentes a una vez y media el valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica se entenderá acreditada por aquellos licitadores que cumplan las siguientes condiciones: 2.1.- Relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avalada por certificados de buena ejecución. Los certificados irán firmados con el Director de las obras (técnico titulado) y con el vºbº de la entidad contratante. Indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las mismas y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Asimismo indicarán una descripción de las características fundamentales de las obras, expresando su naturaleza, dimensiones, capacidad, nº de unidades, etc. de manera que queden claramente definidas y puedan ser objeto de valoración por parte del órgano competente. Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia se entenderá acreditada por los empresarios que acrediten la ejecución de obras correspondientes a los siguientes grupos de clasificación del artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y cuyo importe acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a los siguientes (ambos): Grupo G Viales y pistas - Subgrupo 6 Obras viales sin cualificación específica - Categoría 2 Cuantía superior a 150.000 euros e inferior a 360.000 euros 2.2.- En caso de empresas de nueva creación (art. 88.2 LCSP), para la acreditación de la solvencia técnica no será exigible la experiencia referida en el apartado anterior, entendiéndose acreditada por aquellos licitadores que cumplan las siguientes condiciones: Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa y de los que esta disponga para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Motivación de la adjudicación

Adjudicación según nueva propuesta

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
PRECIO La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja con 0 puntos, atribuyéndose a los restantes importes (cantidades) de baja ofertados la puntuación que proceda proporcionalmente, por el procedimiento de regla de tres simple directa. PI= Z x T-0I/ T -0m P es la puntuación correspondiente a la oferta que se está valorando i Z es la puntuación máxima del criterio económico T es el tipo de licitación O es la oferta económica más barata m Oes la oferta económica que se está valorando	Objetivo / Automático	80%
AUMENTO PLAZO GARANTIA La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de ampliación de plazo de garantía ofertado, 0 puntos a la proposición que no oferte ampliación del plazo de garantía y al resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los días de ampliación del plazo de garantía ofertados. . Se establece que el mayor plazo de ampliación de garantía valorable sobre el establecido de dos años es el de dos años ( en total cuatro años) La inclusión de este apartado en la oferta obliga al adjudicatario a incluir dicho plazo en la fianza definitiva	Objetivo / Automático	15%
REDUCCION PLAZO EJECUCION Se valorará la reducción del plazo de ejecución material de la obra, justificado con un programa de trabajo detallado (que comprenderá todas las posibles incidencias que puedan presentarse en la obra, incluida el alta de instalaciones) y acompañado de los documentos de estudio que justifiquen la solución propuesta para garantizar que el plazo ofrecido puede ser razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la obra. Sin la adecuada justificación, no se valorarán las propuestas de reducción de plazo de ejecución material de la obra objeto de licitación. La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple directa sobre los días de reducción de plazo Para asegurar la calidad de la ejecución de la obra se establece que la mayor reducción admisibles es la de veinte días laborales Sin la presentación de un programa detallado que justifique la reducción no se valorará este apartado. El incumplimiento del plazo reducido ofertado lleva aparejada la imposición del triple de las penalidades establecidas en caso de demora.	Objetivo / Automático	5%

Extracto del pliego

PCAP229D.pdf

Ayuntamiento de Villalengua Expediente n.º: 229 2026 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para Contrato de Obras por Procedimiento Abierto Simplificado Procedimiento: Contrataciones PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 1.1 Descripción del objeto del contrato El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto: MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS “ en diversas Calles: Objeto San Leonardo, Los Gozos, Letra A, Cierzo, Turruntero, Pilar y Traspalacio José Antonio Fustero Jaso, Ingeniero de Caminos CP Autor del Proyecto Titulación Ingeniero Caminos Presupuesto 184.232,93 euros más IVA Fecha aprobación Julio 2026 La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es la ejecución de obras de MEJORA DE SERVICIOS Y DE PAVIMENTOS “ en diversas Calles: San Leonardo, Los Gozos, Letra A, Cierzo, Turruntero, Pilar y Traspalacio El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al…

Leer el documento completo