Obras de adecuación del edificio de servicios junto a la Ermita en Polop de la Marina (Alicante).

Alcaldía del Ayuntamiento de Polop convoca la licitación «Obras de adecuación del edificio de servicios junto a la Ermita en Polop de la Marina (Alicante)», un contrato de obras con un valor estimado de 164.796,66 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Alicante/Alacant. Clasificación CPV: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 25 de noviembre de 2026 a las 15:00. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Solvencia económica y financiera

En cláusula 2.3.2.1 del PCAP

Solvencia técnica o profesional

En cláusula 2.3.2.2 del PCAP

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: En cláusula 6.1 del PCAP
• Consideraciones de tipo medioambiental: En cláusula 6.1 del PCAP
• Consideraciones de tipo social: En cláusula 6.1 del PCAP

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
4.2.1.e) Mejoras	Objetivo / Automático	12%
4.2.2. Memoria técnica	Subjetivo / Manual	25%
4.2.1.a) Oferta económica	Objetivo / Automático	40%
4.2.1.b) Reducción del plazo de ejecución de las obras	Objetivo / Automático	12%
4.2.1.d) Ampliación del plan de control de calidad	Objetivo / Automático	5%
4.2.1.c) Criterio social vinculado a la ejecución del contrato	Objetivo / Automático	6%