Obras de reparación de fuente y depósito de la Plaza de los Chorros en Polop de la Marina (Alicante).

Alcaldía del Ayuntamiento de Polop convoca la licitación «Obras de reparación de fuente y depósito de la Plaza de los Chorros en Polop de la Marina (Alicante)», un contrato de obras con un valor estimado de 145.984,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Alicante/Alacant. Clasificación CPV: Edificios de interés histórico o arquitectónico.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 22 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No estar incurso en incompatibilidades
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Solvencia económica y financiera

En cláusula 11.2 del PCAP

Solvencia técnica o profesional

En cláusula 11.2 del PCAP

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: En cláusula 36 del PCAP
• Consideraciones de tipo medioambiental: En cláusula 36 del PCAP

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
18.B.2. Certificados	Objetivo / Automático	5%
18.A.1. Memoria técnica	Subjetivo / Manual	25%
18.B.1. Oferta económica	Objetivo / Automático	35%
18.B.6. Experiencia específica del personal técnico adscrito a la ejecución	Objetivo / Automático	10%
18.B.4. Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	10%
18.B.3. Criterio medioambiental	Objetivo / Automático	10%
18.B.5. Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	5%