Renovación de redes de Abastecimiento y Saneamiento en Calle Huertos en Alfacar (Granada)

Actualizada: 26/10/2026 19:35

Adjudicada

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Dirección Gerente de Aguas Vega Sierra Elvira, S.A. convoca la licitación «Renovación de redes de Abastecimiento y Saneamiento en Calle Huertos en Alfacar (Granada)», un contrato de obras con un valor estimado de 120.460,15 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Granada. Clasificación CPV: Conducciones, canalizaciones, tuberías de revestimiento, tubos y artículos conexos.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.; Obras de ingeniería y trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 25 de mayo de 2026 a las 13:00. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Los licitadores deberán acreditar tener un volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el presente contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los cinco últimos disponibles, por importe de una vez y media el valor estimado del contrato, establecido en el Apartado E del presente Anexo.

Solvencia técnica o profesional

Haber ejecutado correctamente obras igual o similar naturaleza de la que se licita, en el curso de los cinco últimos años por el valor estimado del contrato, establecido en el Apartado E del presente Anexo.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental

Subcontratación

Conforme al PCAP.

Prórrogas

No se contemplan. Conforme al PCAP

Motivación de la adjudicación

Adjudicar el contrato de obras denominado «RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN CALLE HUERTOS EN ALFACAR (GRANADA)», correspondiente al expediente de obras 11/2026, a la empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., con CIF A08112716, por haber obtenido una puntuación total de 92,00 puntos, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos que rigen la contratación y con la propuesta formulada por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 8 de octubre de 2026.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
criterios de adjudicación que dependen de juicio de valor CRITERIOS EVALUABLES QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR: (Hasta 40 Puntos) ESTUDIO TÉCNICO DE LA OBRA La puntuación obtenida en este apartado por la documentación presentada por los licitadores será de hasta un máximo de CUARENTA (40) PUNTOS y su valoración se efectuará conforme a los siguientes criterios: Programa de Trabajo, estudio y posible resolución de todos aquellos servicios afectados u otros aspectos, coordinación de oficios en especial camino crítico, que puedan influir en el ritmo de trabajo, las alternativas y medios que se dispondrán para que no se vea afectado. Se incluirá cualquier aspecto relativo a la organización de la obra, tales como accesos de terceras personas (las instalaciones seguirán en funcionamiento), zonas de acopio de materiales y otras consideraciones que el licitador crea oportunas destacar. (Hasta 25 puntos). El diagrama gantt o cualquier otro documento de planificación que se incluya en el referido estudio técnico, no podrá reflejar ni de forma directa ni indirecta, si se va a ofertar la mejora del plazo de ejecución máximo establecido, según Criterio de adjudicación del apartado II.A (Compromiso de mejora del plazo máximo de ejecución establecido). Por tanto, la planificación que se refleje en dicho estudio técnico, se referirá en todo momento al referido plazo máximo establecido. Compromiso de adscripción de medios humanos y materiales (Hasta 15 puntos) Indicación de los medios materiales y humanos propios y/o subcontratados, que el licitador pondrá a disposición de la obra en caso de ser adjudicatario. En el caso de los medios humanos, relación del personal técnico y equipo de trabajo que se compromete a adscribir a la obra, indicando titulación o formación y grado de dedicación a la obra. En el caso de los medios materiales y maquinaria se debe indicar qué medios son propios y cuales subcontratados, así como suministradores que colaborarán en los trabajos.	Subjetivo / Manual	40%
criterios cuantificables automaticamente o mediante formulas CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA: (Hasta 60 Puntos) Compromiso de mejora del plazo máximo de ejecución establecido. (Hasta 10 Puntos). Se valora el compromiso de reducción del plazo máximo de ejecución establecido, siempre que el plazo propuesto sea congruente con el apartado anterior. No se admitirán plazos de ejecución superiores a los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, ni inferiores al 75% del mismo, dando lugar a una puntuación de CERO (0) PUNTOS en este apartado. Se debe presentar un programa de trabajo que justifique el plazo ofertado, indicando expresamente los equipos a disponer en obra. Justificar los rendimientos tenidos en cuenta para obtener el programa. La puntuación será lineal entre mínimo plazo ofertado admitido (1015 puntos) y plazo de licitación (0 puntos). Oferta económica (Hasta 50 Puntos). La puntuación obtenida en este apartado se obtendrá según el tramo en que se encuentre el importe ofertado según los siguientes casos: De entre las ofertas aceptadas se obtendrá la Baja Media (BM) como la media aritmética de las bajas ofertadas. Se calculará la Baja Media Corregida (BMC), como la media aritmética de las bajas ofertadas, descartándose para su cálculo las ofertas cuyo importe sea inferior en 5 puntos porcentuales al importe correspondiente a la baja media (0,95 IBM) y las ofertas cuyo importe sea superior 10 puntos porcentuales el importe correspondiente a la baja media (1,10 IBM).	Objetivo / Automático	60%