Redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras y dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud de un pabellón polideportivo con pista anexa cubierta en el sector 11 del pom. EXP 121-2024

Actualizada: 30/09/2026 14:09

Evaluación

Servicios

Objeto y condiciones del contrato

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete convoca la licitación «Redacción del proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de las obras y dirección de obra, dirección de ejecución de la obra y coordinación de seguridad y salud de un pabellón polideportivo con pista anexa cubierta en el sector 11 del pom. EXP 121-2024», un contrato de servicios con un valor estimado de 169.051,76 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Albacete. Clasificación CPV: Servicios de arquitectura y servicios conexos.; Supervisión del trabajo de construcción.; Servicios de consultoría en salud y seguridad.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 16 de octubre de 2025 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

RECOMENDACIÓN DE HORA DE PRESENTACIÓN: A efectos de la inexistencia de problemas de presentación de ofertas y todo ello como consecuencia del soporte técnico de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se recomienda que la presentación de las ofertas se realice en el horario en el que la plataforma dispone de soporte técnico, siendo el mismo de lunes a jueves de 9:00 horas a 19:00 horas y viernes de 9:00 horas a 15:00 horas.

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
No prohibición para contratar
Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades

Solvencia económica y financiera

7. SOLVENCIA: 7.1. ECONÓMICA Y FINANCIERA: A) Criterio: Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, aportando, además, el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. B) Requisito mínimo: Importe no inferior a 300.000 €. C) Medio de acreditación: Certificado expedido por el asegurador en el que conste los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos que proceda. D) Principales razones de la imposición de este requisito: En el artículo 87, apartado 3º, de la LCSP, se establece que en los contratos cuyo objeta consista en servicios profesionales, como son los de arquitectura o ingeniería, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, sin que en este caso proceda requerir el requisito del volumen anual de negocios y, por tanto, en estos contratos podemos concluir que este será el requisito normal para la acreditación de la solvencia económica y financiera. Ver página 53 del PCAP.

Solvencia técnica o profesional

7.2. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 7.2.1. EMPRESAS QUE NO SEAN DE NUEVA CREACIÓN: 7.2.1.A. PRIMER CRITERIO: Experiencia en servicios ejecutados A) Criterio: Experiencia en la realización de servicios de igual o similar naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. B) Requisito mínimo: El licitador deberá acreditar la experiencia en la Redacción de Proyectos Básicos y de Ejecución, Estudios de Seguridad y Salud, dentro de los últimos diez años, referidos a obras de arquitectura de igual o similar naturaleza, entendiendo de igual naturaleza edificios de uso deportivo y por similar naturaleza aquellos edificios destinados con carácter principal. Al menos se deberá acreditar que se ha redactado y dirigido el proyecto y las obras de un edifico público o privado con un presupuesto de ejecución material igual o superior a 1.310.560,00 €, o bien, dos de 873.706,67 €, o bien tres de 655.280,00 €. C) Medio de acreditación: La acreditación se realizará, en el caso de obras realizadas para la administración pública mediante el certificado emitido por la administración correspondiente, y en el caso de obras privadas mediante certificado del promotor y certificado del colegio profesional correspondiente en el que se indique la denominación del proyecto y el presupuesto de ejecución material visado. 7.2.1.B. SEGUNDO CRITERIO: Medios personales. A) Criterio: Indicación del personal o unidades técnicos, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato. B) Requisito mínimo: El personal mínimo que ha de disponer el contratista para la ejecución del contrato. C) Medio de acreditación: Declaración responsable de los medios personales que dispondrá el licitador para la ejecución del contrato indicándose nombre y apellidos de estos, así como adjuntando las Titulaciones exigidas. 7.2.2. EMPRESAS QUE SEAN DE NUEVA CREACIÓN (antigüedad inferior a cinco años): 7.2.2.A. Un único requisito: Medios personales. A) Criterio: Indicación del personal o unidades técnicos, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato. B) Requisito mínimo: El personal mínimo que ha de disponer el contratista para la ejecución del contrato. C) Medio de acreditación: Declaración responsable de los medios personales que dispondrá el licitador para la ejecución del contrato indicándose nombre y apellidos de estos, así como adjuntando las Titulaciones exigidas. Ver páginas 53,54 y 55 del PCAP.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: A) DE TIPO SOCIAL: Al tratarse de la ejecución de obras, que afectan a instalaciones municipales, como a su entorno, y que los trabajos pueden comportar riesgos para los trabajadores, se deberá acreditar por el adjudicatario durante la ejecución de los mismos se incorpora como condición especial de ejecución según Art. 202.2 de la Ley 9/2007. Ver pág. 69 PCAP.

Subcontratación

SI. Ver página 70 del PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
10.2.1. CRITERIOS PONDERABLES A TRAVÉS DE JUICIO DE VALOR: 10.2.1.1. Evaluables a través de juicio de valor: CALIDAD TÉCNICA DE LA MEMORIA. A. CUESTIONES PRELIMINARES: SUBCRITERIOS DE VALORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIÓN. Se valorarán los diferentes aspectos de la Memoria aportada por los licitadores, detallando la solución propuesta de acuerdo con el Pliegos de Prescripciones Técnicas, de conformidad con los criterios que se indican a continuación. No se valorará aquellas Memorias que se limiten a realizar una transcripción del pliego técnico. La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando estos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. En el informe técnico de valoración de estos criterios habrá que realizarse un estudio comparativo de las propuestas y motivar, aunque sea sucintamente, las circunstancias por las que se ha procedido a calificar y, en consecuencia, asignar los diferentes puntos a cada una de las ofertas presentadas. B. FORMA DE PRESENTACIÓN: La memoria técnica del desarrollo de los trabajos se presentará en el archivo electrónico Número 2 y deberá contener un máximo de 10 páginas, a una cara, en formato UNE-A4 y los planos (máximo 10 planos) a nivel de anteproyecto y esquemas de soluciones en formato UNE-A3 (doblado en UNE-A4), sin tener en consideración las páginas excedentes. Toda la documentación técnica presentada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Albacete, sin que sobre la misma sea posible adoptar cualquier tipo de protección o confidencialidad al respecto. C. UMBRAL MÍNIMO. Conforme a la doctrina de órganos consultivos (Junta Consultiva Contratación Pública del Estado. Dictamen 6/20) Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia 20 de septiembre 2018) y doctrina de Tribunales de Recursos Contractuales, Autonómicos y Central, en los criterios de adjudicación cualitativos sometidos a juicio de valor cabe establecer en los pliegos reguladores requisitos mínimos o umbrales, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de su evaluación quedan excluidas de la evaluación posterior. En este sentido, en el criterio de adjudicación evaluable a través de juicio de valor de la calidad técnica del anteproyecto, que tiene una ponderación de 49 puntos, se establece la necesidad de obtener una puntuación mínima de 24,50 puntos, para continuar en el procedimiento de adjudicación del contrato, ya que, en caso contrario, la mesa de contratación excluirá a los licitadores que no hayan superado ese umbral mínimo de puntuación. Ver páginas 57, 58, 59 y 60 del PCAP.	Subjetivo / Manual	49%
10.2.2. CRITERIOS EVALUABLES A TRAVÉS DE FÓRMULAS. B: CRITERIOS CUALITATIVOS CON EVALUACIÓN AUTOMÁTICA. B: CRITERIOS CUALITATIVOS CON EVALUACIÓN AUTOMÁTICA. Ponderación 31 puntos. Se valorará en este apartado los siguientes aspectos presentados por el licitador en su oferta: Ver páginas 61 y 62 del PCAP.	Objetivo / Automático	31%
10.2.2. CRITERIOS EVALUABLES A TRAVÉS DE FÓRMULAS. A: CRITERIOS ECONÓMICOS: PRECIO. 10.2.2. CRITERIOS EVALUABLES A TRAVÉS DE FÓRMULAS. Ponderación 51 puntos. A: CRITERIOS ECONÓMICOS: PRECIO. Ponderación 20 puntos. Se valorará el precio ofertado por el licitador, de conformidad con el criterio de proporcionalidad, atribuyéndose 20 puntos a la oferta económica más baja (IVA excluido), 0 puntos a aquella que no realice baja, puntuándose, el resto de las ofertas, de manera proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: Ver páginas 60 y 61 del PCAP.	Objetivo / Automático	20%

Presupuesto

169.051,76 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

169.051,76 EUR

Valor global estimado

204.552,62 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 1 año(s)

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos. 71247000 Supervisión del trabajo de construcción. 71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Documentación

21 documentos

ANEXO_4_PROGRAMA_NECESIDADES_.pdf

Documento Adicional