Contrato de servicios para redacción de proyecto, estudio y coordinación de seguridad y salud, y dirección de obra, de pabellón multifuncional con pista anexa cubierta en sector 14 del POM. EXPTE. 22/2025

Actualizada: 30/09/2026 13:49

Evaluación

Servicios

Objeto y condiciones del contrato

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete convoca la licitación «Contrato de servicios para redacción de proyecto, estudio y coordinación de seguridad y salud, y dirección de obra, de pabellón multifuncional con pista anexa cubierta en sector 14 del POM. EXPTE. 22/2025», un contrato de servicios con un valor estimado de 200.211,95 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Albacete. Clasificación CPV: Servicios de arquitectura y servicios conexos.; Supervisión del trabajo de construcción.; Servicios de consultoría en salud y seguridad.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 12 de enero de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

RECOMENDACIÓN DE HORA DE PRESENTACIÓN: A efectos de la inexistencia de problemas de presentación de ofertas y todo ello como consecuencia del soporte técnico de la Plataforma de Contratación del Sector Público, se recomienda que la presentación de las ofertas se realice en el horario en el que la plataforma dispone de soporte técnico, siendo el mismo de lunes a jueves de 9:00 horas a 19:00 horas y viernes de 9:00 horas a 15:00 horas.

Requisitos de los licitadores

Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No estar incurso en incompatibilidades

Solvencia económica y financiera

A) Criterio: Disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, aportando, además, el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato. B) Requisito mínimo: Importe no inferior a 300.000 €. C) Medio de acreditación: Certificado expedido por el asegurador en el que conste los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro y mediante el documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos que proceda. D) Principales razones de la imposición de este requisito: En el artículo 87, apartado 3.b), de la LCSP, se establece que en los contratos cuyo objeto consista en servicios profesionales, como son los de arquitectura o ingeniería, la solvencia económica y financiera se podrá acreditar mediante la disposición de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, sin que en este caso proceda requerir el requisito del volumen anual de negocios y, por tanto, en estos contratos podemos concluir que este será el requisito normal para la acreditación de la solvencia económica y financiera.

Solvencia técnica o profesional

EMPRESAS QUE NO SEAN DE NUEVA CREACIÓN: PRIMER CRITERIO: Experiencia en servicios ejecutados. A) Criterio: Experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato. B) Requisito mínimo: En los diez últimos años deberá acreditar que ha realizado contratos de servicio, similares al objeto de esta licitación. Al menos deberá haber proyectado obras y dirección de obras cuyo presupuesto de ejecución material de las obras de un edificio de uso deportivo público o privado con un presupuesto de ejecución material igual o superior a 1.607.560,00 €, o bien, dos de 1.060.989,60 €, o bien tres de 803.780,00 €, y entiendo por similar naturaleza aquellos destinados con carácter principal y exclusivamente: -Edificios de uso administrativo. -Edificios de carácter sanitario y/o asistencial. -Edificios de carácter residencial público colectivo: hoteles, apartahoteles, residencias colectivas de estudiantes, albergues (excluido residencial vivienda, apartamentos, alojamientos o apartamentos turísticos). -Edificios de carácter docente. -Edificios de carácter cultural. C) Medio de acreditación: Relación de proyectos básicos y de ejecución de obras de arquitectura y dirección de obras, realizados en los últimos diez años, indicando presupuesto de ejecución material, fecha, destino y carácter público o privado. La acreditación se realizará, en el caso de obras realizadas para la administración pública mediante el certificado emitido por la administración correspondiente, y en el caso de obras privadas mediante certificado del promotor y certificado del colegio profesional correspondiente en el que se indique la denominación del proyecto y el presupuesto de ejecución material visado.
EMPRESAS QUE NO SEAN DE NUEVA CREACIÓN: SEGUNDO CRITERIO: - Medios personales. A) Criterio: Indicación del personal o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato. B) Requisito mínimo: El personal mínimo que ha de disponer el contratista para la ejecución del contrato será, al menos el siguiente: - Arquitecto, o titulación habilitante equivalente, para las funciones de director de proyecto, redactor de proyecto y director de obra. - Ingeniero industrial, o titulación habilitante equivalente, para las funciones de redacción de proyecto de instalaciones y dirección de obra de instalaciones. - Arquitecto técnico, o titulación habilitante equivalente, para las funciones de dirección de ejecución de obra e instalaciones y coordinación de Seguridad y Salud. C) Medio de acreditación: Declaración responsable de los medios personales que dispondrá el licitador para la ejecución del contrato indicándose nombre y apellidos de estos, así como adjuntando las Titulaciones exigidas. EMPRESAS QUE SEAN DE NUEVA CREACIÓN (antigüedad inferior a cinco años): Un único requisito: - Medios personales. A) Criterio: Indicación del personal o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato. B) Requisito mínimo: El personal mínimo que ha de disponer el contratista para la ejecución del contrato será, al menos, el siguiente: - Arquitecto, o titulación habilitante equivalente, para las funciones de director de proyecto, redactor de proyecto y director de obra. - Ingeniero industrial, o titulación habilitante equivalente, para las funciones de redacción de proyecto de instalaciones y dirección de obra de instalaciones. - Arquitecto técnico, o titulación habilitante equivalente, para las funciones de dirección de ejecución de obra e instalaciones y coordinación de Seguridad y Salud. C) Medio de acreditación: Declaración responsable de los medios personales que dispondrá el licitador para la ejecución del contrato indicándose nombre y apellidos de estos, así como adjuntando las Titulaciones exigidas.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: Se deberán garantizar las condiciones de seguridad y protección de la salud en los lugares de trabajo. Se designará una persona vinculada a la empresa y con formación específica. Y se emitirá un informe mensual al respecto (Ver pág. 69-70 PCAP)

Subcontratación

Admisible: Sí. - Tareas críticas: No podrán ser objeto de subcontratación las partes del servicio correspondientes a la Dirección del proyecto, la redacción del Proyecto básico y de Ejecución, ni la Dirección de la Obra.

Prórrogas

Prórroga contractual: No.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
MEMORIA TÉCNICA. Ponderación 49 puntos. A- CUESTIONES PRELIMINARES: SUBCRITERIOS DE VALORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUNTUACIÓN. Se valorarán los diferentes aspectos de la Memoria aportada por los licitadores, detallando la solución propuesta de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, de conformidad con los criterios que se indican a continuación. No se valorará aquellas Memorias que se limiten a realizar una transcripción del pliego técnico. [Ver p. 58-60 PCAP] La propuesta no debe contener referencias a documentos externos o anexos no incluidos cuando estos sean puntos clave en la valoración de la propuesta. En el informe técnico de valoración de estos criterios habrá que realizarse un estudio comparativo de las propuestas y motivar, aunque sea sucintamente, las circunstancias por las que se ha procedido a calificar y, en consecuencia, asignar los diferentes puntos a cada una de las ofertas presentadas. B- FORMA DE PRESENTACIÓN: La memoria técnica se presentará en el archivo electrónico Número 2 y deberá contener un máximo de 10 páginas, a una cara, en formato UNE-A4 y los planos (máximo 10 planos) a nivel de anteproyecto y esquemas de soluciones en formato UNE-A3 (doblado en UNE-A4), sin tener en consideración las páginas excedentes. Toda la documentación técnica presentada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Albacete, sin que sobre la misma sea posible adoptar cualquier tipo de protección o confidencialidad al respecto. C- UMBRAL MÍNIMO. Conforme a la doctrina de órganos consultivos (Junta Consultiva Contratación Pública del Estado. Dictamen 6/20) Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia 20 de septiembre 2018) y doctrina de Tribunales de Recursos Contractuales, Autonómicos y Central, en los criterios de adjudicación cualitativos sometidos a juicio de valor cabe establecer en los pliegos reguladores requisitos mínimos o umbrales, de modo que las ofertas presentadas que no alcancen una puntuación mínima predeterminada al término de su evaluación quedan excluidas de la evaluación posterior. En este sentido, en el criterio de adjudicación evaluable a través de juicio de valor de la calidad técnica del anteproyecto, que tiene una ponderación de 49 puntos, se establece la necesidad de obtener una puntuación mínima de 24,50 puntos, para continuar en el procedimiento de adjudicación del contrato, ya que, en caso contrario, la mesa de contratación excluirá a los licitadores que no hayan superado ese umbral mínimo de puntuación. Ver pág. 58-60 del PCAP.	Subjetivo / Manual	49%
PRECIO. Ponderación 20 puntos. Se valorará el precio ofertado por el licitador, de conformidad con el criterio de proporcionalidad, atribuyéndose 20 puntos a la oferta económica más baja (IVA excluido), 0 puntos a aquella que no realice baja, puntuándose, el resto de las ofertas, de manera proporcional, con arreglo a la siguiente fórmula: Puntuación = 20 x Precio oferta más económica / Precio oferta que se valora. Serán excluidas del procedimiento de adjudicación de este contrato aquellas ofertas que se excedan del presupuesto base de licitación formulado por la Administración. En la valoración de la oferta económica no se tomará en consideración la aplicación sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido y ello por aplicación de la normativa comunitaria y doctrina de órganos consultivos y del TACRC. Ver pág. 60-61 del PCAP.	Objetivo / Automático	20%
OTROS CRITERIOS CUALITATIVOS CON EVALUACIÓN AUTOMÁTICA. Ponderación 31 puntos. 1- REDUCCION DE DIAS EN LOS PLAZOS DE ENTREGA. Hasta 15 puntos Se valorará la reducción en el plazo de entrega del proyecto. De este modo por cada día que se oferte de reducción en la redacción total del proyecto se obtendrá 1,5 puntos, hasta un máximo de 15 puntos, por lo que el número máximo de días de reducción será de 10. La reducción se aplicará a la redacción total del proyecto proporcionalmente a cada una de las fases 2- INCREMENTO DEL NÚMERO DE VISITAS MENSUALES, EN FASE DE DIRECCIÓN DE OBRA, SOBRE LAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO (1 visita semanal). Hasta 5 puntos. Ninguna visita más al mes 0 Una visita más al mes 1,25 Dos visitas más al mes 2,50 Tres visitas más al mes 3,75 Cuatro visitas más al mes 5,00 3- COMPROMISO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS, EN FASE DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRA, EN LOS SIGUIENTES PLAZOS. Hasta 6 puntos. Se valorará la disponibilidad del director de proyecto para mantener reuniones presenciales a la mayor brevedad, de tal modo que cualquier incidencia que pueda surgir en la redacción y especialmente, en la ejecución de las obras, pueda quedar resuelta en el menor plazo posible. 24 horas 0,50 12 horas 1,00 6 horas 2,00 2 horas 4,00 1 hora 6,00 4- COMPROMISO DE ENTREGA DE MAQUETA VIRTUAL. Hasta 3 puntos. Modelo 3d del proyecto detallado que incluya la imagen exterior de todo el conjunto y la distribución de todas las plantas, junto con una animación que realice un recorrido por el inmueble. El modelo en 3d deberá ser exportable a programas de modelado gráfico tipo skechtup o equivalentes. No oferta: 0 puntos. Sí oferta: 3 puntos. 5- SEGUIMIENTO CONTINUADO DE LAS OBRAS. Hasta 2 puntos. Se valorará el seguimiento día a día de las obras a ejecutar en la fase de dirección. Para ello se propone el seguimiento diario de los trabajos mediante la visita y seguimiento de las obras durante un periodo mínimo de dos horas todos los días por parte de un técnico. Este técnico, que podrá formar parte o no de la dirección facultativa de las obras (pudiendo ser miembro del equipo licitador o contratado), tendrá una titulación igual o superior al director de ejecución. (...) No oferta la incorporación: 0 puntos. Sí oferta la incorporación: 2 puntos. VER PÁG. 61-62 DEL PCAP.	Objetivo / Automático	31%

Presupuesto

200.211,95 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

200.211,95 EUR

Valor global estimado

242.256,46 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 15 mes(es)

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

71200000 Servicios de arquitectura y servicios conexos. 71247000 Supervisión del trabajo de construcción. 71317210 Servicios de consultoría en salud y seguridad.

Documentación

31 documentos

Anexo_3-2_Cedula_urbanistica_parametros_reguladores_-_Parcela_X-2_del_Sector_14.pdf

Documento Adicional