Obras rehabilitación de la fachada sur del Convento Santo Domingo.Tramo IV

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Caspe convoca la licitación «Obras rehabilitación de la fachada sur del Convento Santo Domingo.Tramo IV», un contrato de obras con un valor estimado de 132.657,23 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Zaragoza. Clasificación CPV: Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 4 de junio de 2026 a las 19:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Solvencia económica y financiera

• Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 200.000 euros el cual deberá estar vigente a la finalización del plazo para la presentación de las ofertas y compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante toda la ejecución del contrato, así como el justificante de pago correspondiente. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, o bien póliza o la propuesta de dicho seguro, que cubra como mínimo, el importe señalado. Si se presenta propuesta de seguro, antes del inicio de la ejecución del contrato, el licitador que resulte adjudicatario deberá aportar la póliza del mismo. El incumplimiento de este requisito será motivo de resolución del contrato.
• Mediante declaración del volumen anual de negocios referida a los tres últimos años (2023, 2024 y 2025 si se hallan concluidos o disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario) en el ámbito al que se refiere el contrato. El criterio mínimo de solvencia exigido: que el importe declarado sea igual o superior al 100 % del valor estimado del contrato (132.657,23 € I.V.A. excluido).

Solvencia técnica o profesional

Una relación de las principales obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años avaladas por certificados de buena ejecución 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025; estos certificados indicarán importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El criterio mínimo de solvencia exigido: 1 obra de intervención de reforma/rehabilitación en edificio por un importe igual o superior a 100.000 € de PEC (IVA incluido), en los últimos cinco años. (Art. 88.1.a).), que se acreditará mediante el Acta de Recepción ó Certificado Final de Obra correspondiente, admitiéndose un acumulativo por anualidades con un mínimo de 20.000 €/año.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta Ecónomica Se valorará de 0 a 45 puntos. Se asignará 0 puntos a la oferta que no reduzca el precio de licitación. Para la asignación de la puntuación se atenderá a la formula de los pliegos.	Objetivo / Automático	45%
Mejoras Según lo expuesto en los pliegos.	Objetivo / Automático	15%
Plazo de ejecución Se valorará la reducción del plazo de ejecución fijado en tres meses (a efectos del cómputo del presente criterio se entienden 12 semanas). Se valorará: -Reducción en dos semanas el plazo de ejecución: 25 puntos. -Reducción en una semana el plazo de ejecución: 20 puntos.	Objetivo / Automático	25%
Ampliación del plazo de garantía Según lo expuesto en los pliegos	Objetivo / Automático	15%