Obras de remodelación antiguo IES Valliniello (Avilés) para la creación de un espacio para la innovación y la investigación industrial denominado Manzana del Talento y el emprendimiento industrial cofinanciado por el Fondo de Transición Justa (FTJ).

Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana convoca la licitación «Obras de remodelación antiguo IES Valliniello (Avilés) para la creación de un espacio para la innovación y la investigación industrial denominado Manzana del Talento y el emprendimiento industrial cofinanciado por el Fondo de Transición Justa (FTJ)», un contrato de obras con un valor estimado de 5.134.027,86 EUR (sin impuestos). Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.; Trabajos de construcción de inmuebles.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 9 de noviembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia técnica o profesional

Compromiso de adscripción de medios. Se exigirá que la empresa adjudicataria, cuente con personal técnico cualificado para la ejecución de las obras.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: DNSH

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio Oferta económica PRECIO	Objetivo / Automático	40%
Sistema de gestión de calidad que abarque las actividades objeto del contrato certificado según ISO 9001 o equivalente Sistema de gestión de calidad que abarque las actividades objeto del contrato certificado según ISO 9001 o equivalente	Objetivo / Automático	5%
Sistema de gestión medioambiental Sistema de gestión medioambiental certificado según ISO 14001-Sistemas de gestión ambiental, EMAS-Reglamento comunitario de Ecogestión y Auditoría o equivalente	Objetivo / Automático	5%
Experiencia del Jefe de obra Experiencia del Jefe de obra	Objetivo / Automático	15%
Plazo de garantía ofertado Plazo de garantía ofertado	Objetivo / Automático	10%
Reducción del plazo de ejecución Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	10%
Experiencia del Encargado de obra Experiencia del Encargado de obra	Objetivo / Automático	15%