Obras de adecuación y cambio de uso de edificio de viajeros de la antigua estación de tren de Lucena, a establecimiento dotacional social (Albergue), contrato que se ejecuta en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Lucena y está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del FEDER, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027.

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena convoca la licitación «Obras de adecuación y cambio de uso de edificio de viajeros de la antigua estación de tren de Lucena, a establecimiento dotacional social (Albergue), contrato que se ejecuta en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Lucena y está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del FEDER, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027», un contrato de obras con un valor estimado de 628.524,85 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Córdoba. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de inmuebles.; Trabajos de transformación de edificios.; Acabado de edificios.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 6 de agosto de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Para el caso de que durante la ejecución del presente contrato, sea necesario que el Ayuntamiento realice la cesión de datos al contratista, se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato
• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Motivación de la adjudicación

Se adjudica a la empresa licitadora que ha obtenido mayor puntuación, de conformidad con los criterios de adjudicación establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
3.- Planos (As Built) finales de la obra realmente ejecutada	Objetivo / Automático	10%
2.- Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	20%
1.- Oferta económica	Objetivo / Automático	70%