Obras de adecuación de la pista de atletismo del campo de fútbol municipal de La Rafa

Alcaldía del Ayuntamiento de Bullas convoca la licitación «Obras de adecuación de la pista de atletismo del campo de fútbol municipal de La Rafa», un contrato de obras con un valor estimado de 71.818,17 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Murcia. Clasificación CPV: Trabajos de pavimentación y asfaltado.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 26 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Plazo de presentación

Plazo de diez días hábiles desde su publicación

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Los licitadores deberán contar con la necesaria solvencia económica, financiera y técnica o profesional; no obstante, al sustanciarse el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado y de conformidad con lo establecido por el artículo 159.6.b) de la LCSP, los licitadores quedan exentos de acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Solvencia técnica o profesional

Los licitadores deberán contar con la necesaria solvencia económica, financiera y técnica o profesional; no obstante, al sustanciarse el contrato por procedimiento abierto simplificado abreviado y de conformidad con lo establecido por el artículo 159.6.b) de la LCSP, los licitadores quedan exentos de acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Cláusula 12.2 del Pliego
• Consideraciones de tipo medioambiental: Cláusula 12.2 del Pliego
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Cláusulas 2.5 y 2.6 del Pliego

Prórrogas

Por alguna de las causas de fuerza mayor reconocidas en la vigente legislación el órgano municipal competente podrá acordar la prórroga del plazo señalado.

Motivación de la adjudicación

...Considerando que por la Mesa se realizó propuesta de adjudicación a favor de TECNO ASFALTO LEVANTE, S.L.U. Visto que habiendo presentado la documentación previa requerida por Resolución 3354/2026, de 28 de octubre, de conformidad con lo establecido en los artículos 150, 159 y 165 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, HE RESUELTO: PRIMERO. Adjudicar a TECNO ASFALTO LEVANTE, S.L.U.. con CIF: B44823557, por un importe de 71.066,12 €uros IVA EXCLUIDO el “Contrato de obras de adecuación de la pista de atletismo del campo de fútbol municipal de La Rafa”, conforme a la oferta presentada y los pliegos de condiciones administrativas y prescripciones técnicas. SEGUNDO. Disponer el gasto que se pudiera generar, conforme a los límites recogidos en el Pliego con cargo a la partida 342.60903 del presupuesto vigente de gastos. TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios...

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Mejoras Ofertadas Según Criterio apartado 6.3.A) del Pliego	Objetivo / Automático	80%
Criterio Económico Según Criterio apartado 6.3.B) del Pliego	Objetivo / Automático	20%