Obras de la 2ª Fase de actuaciones en las dependencias municipales de la antigua fábrica de La Diosa para Centro Social en La Copa

Alcaldía del Ayuntamiento de Bullas convoca la licitación «Obras de la 2ª Fase de actuaciones en las dependencias municipales de la antigua fábrica de La Diosa para Centro Social en La Copa», un contrato de obras con un valor estimado de 46.539,54 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Murcia. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de agosto de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

Plazo de veinte días naturales desde publicación.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica para llevar a cabo el contrato objeto de licitación se podrá acreditar mediante declaración sobre el volumen global de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios, de la que resulte que el volumen de negocios de la empresa en cada uno de los ejercicios es igual o superior al presupuesto fijado como tipo de la licitación.

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica y profesional se acreditará mediante la aportación de la documentación siguiente: a) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación. b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Cláusula 12.2 del Pliego
• Consideraciones de tipo social: Cláusula 12.2 del Pliego
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Cláusulas 2.5 y 2.6 del Pliego

Prórrogas

Por alguna de las causas de fuerza mayor reconocidas en la vigente legislación el órgano municipal competente podrá acordar la prórroga del plazo señalado.

Motivación de la adjudicación

...Considerando que por la Mesa se realizó propuesta de adjudicación a favor de D.ª JOSEFA ANTÓN LAMBERTO. Visto que habiendo presentado la documentación previa requerida por Resolución 2449/2026, de 19 de agosto, de conformidad con lo establecido en los artículos 151 y 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, HE RESUELTO: PRIMERO. Adjudicar a D.ª JOSEFA ANTÓN LAMBERTO, con NIF: 22890412F, por un importe de 46.539,54 €uros IVA EXCLUIDO el “Contrato de obras de la 2ª Fase de actuaciones en las dependencias municipales de la antigua fábrica de La Diosa para Centro Social en La Copa”, conforme a la oferta presentada y los pliegos de condiciones administrativas y prescripciones técnicas. SEGUNDO. Disponer el gasto que se pudiera generar, conforme a los límites recogidos en el Pliego con cargo a la partida 928.21001 del presupuesto vigente de gastos. TERCERO. Notificar, en los términos previstos en el artículo 151 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la adjudicación a los licitadores que no han resultado adjudicatarios...

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Reducción del plazo de ejecución de las obras Según Criterio apartado 6.3.B) del Pliego	Objetivo / Automático	20%
Mejoras Ofertadas Cláusula 6.3 apartado A	Objetivo / Automático	60%
Ampliación del plazo de garantía Según Criterio apartado 6.3.C) del Pliego	Objetivo / Automático	20%