Obra de reasfaltado de casco urbano

Actualizada: 11/09/2026 08:58

En Plazo

Obras

Umbral UE

Objeto y condiciones del contrato

Alcaldia del Ayuntamiento de Rafelbunyol convoca la licitación «Obra de reasfaltado de casco urbano», un contrato de obras con un valor estimado de 345.895,04 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Valencia/València. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.; Trabajos de pavimentación y asfaltado.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

LA ACREDITACIÓN SE REQUERIRÁ SÓLO AL LICITADOR/A PROPUESTO/A PARA LA ADJUDICACIÓN El/la empresario/a podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante a) o b) a) mediante la clasificación Grupo G: Viales y pistas Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas y categoría 2 según RD 773/2015 b) Volumen de negocios mínimo anual: 518.842,56 euros (equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato). Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el registro Mercantil, si el empresario/a estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que debe estar inscrito. Los empresarios/as individuales no inscritos en el registro mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro mercantil.

Solvencia técnica o profesional

LA ACREDITACIÓN SE REQUERIRÁ SÓLO AL LICITADOR/A PROPUESTO/A PARA LA ADJUDICACIÓN. Maquinaria (umbral mínimo compuesto por las siguientes 3 máquinas: Fresadora de asfalto, extendedora (Pavimentadora) y rodillo compactador (tándem vibratorio) y Equipo mínimo (Jefe de obra mas 5 operarios): 88.1.f Relación de máquinas y vehículos (con matrícula) de que dispone (propios o compromiso colaboración) que se obliga a adscribir a la ejecución del contrato. Un Jefe de Obra: La Jefatura de Obra la ostentará personal de la adjudicataria y estará compuesta como mínimo por persona con grado en ingeniería o arquitectura, o equivalente (deberá aportarse la copia del título oficial). Relac. nominal resto del equipo 5 Operarios entre compactadores, extendedores, rastrilleros, ayudantes (peones de apoyo) y chofer/es. Si la empresa NO es de nueva creación: Dado que la complejidad de la realización de varias obras pequeñas de asfaltado que conjuntamente alcancen el valor estimado de este contrato no es equivalente a la realización de una obra como la que se licita, adicionalmente a los tres documentos anteriores maquinaria mas jefe de obra mas relación nominal del equipo, se tendrá que adjuntar cinco certificados de buena ejecución referentes a cinco obras ejecutadas dentro de cualquiera de los años 22 a 26, en las que, en al menos en una de ellas la partida asfaltado ascienda a trescientos cuarenta y cinco mil más iva El licitador propuesto para la adjudicación deberá remitir una relación de los trabajos y además adjuntar los certificados de buena ejecución de obra pública, en éstos se indicará importe, fechas y cpv coincidentes con cualquiera de los de este contrato, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. No se admitirán (y por tanto serán excluidos) los licitadores que presenten meras declaraciones responsable, ni anuncios de adjudicación de la plataforma de contratación del Estado, ni informes, únicamente certificados (de buena) ejecución expedidos (y firmados) por la administración pública. Los certificados que dupliquen o multipliquen el importe requerido no computarán por el doble o múltiplo.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
1) Baja económica al tipo de licitación: Se valorará con el máximo de puntuación a la mayor baja ofertada, expresada en porcentaje respecto al presupuesto base de licitación. Las ofertas que no presenten baja alguna (baja porcentual cero) se valorarán con 0 puntos.	Objetivo / Automático	20%
4) Ampliación del plazo de garantía: Se otorgará la máxima puntuación a la oferta con la mayor ampliación de plazo de garantía expresada en meses, respecto al mínimo establecido en proyecto según el detalle siguiente: a) 12 meses de ampliación adicional (total meses 24): 1 Puntos. b) 24 meses de ampliación adicional (total meses 36): 2 Puntos. c) 36 meses de ampliación adicional (total meses 48): 3 Puntos. d) 48 meses de ampliación adicional (total meses 60): 4 Puntos. e) 60 meses de ampliación adicional (total meses 72): 5 Puntos.	Objetivo / Automático	5%
3) Experiencia profesional del Jefe de Obra La Jefatura de Obra la ostentará personal de la adjudicataria y estará compuesta como mínimo por una persona con grado en ingeniería o arquitectura, o equivalente. Se otorgará 10 puntos si el profesional acredita 10 años, o más, de experiencia como jefe/a de obra. La acreditación de la experiencia de este profesional se demostrará mediante la presentación junto con la oferta el correspondiente certificado de ejecución de los trabajos realizados que acrediten la misma. Los certificados deberán estar adecuadamente firmados por una administración pública o bien por la empresa que contrató al profesional y acompañados de la vida laboral del trabajador. En los certificados deberá constar, además de los datos generales del encargo y el plazo de ejecución de la obra y en todo caso el nombre y apellidos del Jefe de la obra.	Objetivo / Automático	10%
2) Ampliación del equipo mínimo: Adicionalmente al equipo mínimo, los licitadores podrán incluir en sus ofertas el compromiso de adscripción al contrato a una persona encargada de la obra. Hasta un máximo de 30 puntos. Se otorgará 20 puntos si la oferta incluye el compromiso de adscripción. Se otorgará 10 puntos si el profesional acredita 10 o más años de experiencia como encargado de obra. La acreditación de la experiencia de este profesional se demostrará mediante la presentación junto con la oferta el correspondiente certificado de ejecución de los trabajos realizados que acrediten la misma. Los certificados deberán estar adecuadamente firmados por una administración pública o bien por la empresa que contrató al profesional y acompañados de la vida laboral del trabajador.	Objetivo / Automático	30%
5) Mejoras (art. 145.7 LCSP). 1) Captafaros en varias de las calles objeto de la obra: 15 Puntos. 2) Ejecución de obra adicionales a las estrictamente necesarias 495m² en C/J.Mª Llopis (entre C/Mártires C/Rei en Jaume): 10 Puntos. 3) Ejecución de obra adicionales a las estrictamente necesarias 1.000 m² en C/J.Mª Llopis (entre C/Roll de Colomer y C/Sant Pere): 5 Puntos. 4) Ejecución de obra adicionales a las estrictamente necesarias 477 m² en C/J.Mª Llopis (entre C. Real acequia de Moncada y Cr/ del Roll): 5 Puntos.	Objetivo / Automático	35%