Execución das obras contidas no «Proxecto para o acondicionamento da planta alta da Estación de Autobuses de Ponteareas»

Alcaldía del Ayuntamiento de Ponteareas convoca la licitación «Execución das obras contidas no «Proxecto para o acondicionamento da planta alta da Estación de Autobuses de Ponteareas»», un contrato de obras con un valor estimado de 165.301,68 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Pontevedra. Clasificación CPV: Trabajos de instalación eléctrica.; Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.; Trabajos de instalación de carpintería de madera.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 16 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Volume anual de negocios referido ao mellor exercicio dentro dos tres últimos concluídos e dispoñibles: importe igual ou superior a 247.952,52 euros. Alternativamente, poderá acreditarse a solvencia mediante clasificación empresarial Grupo C, Subgrupo 8, Categoría 2.

Solvencia técnica o profesional

Relación das obras executadas no curso dos últimos cinco anos, de igual ou similar natureza ás que constitúen o obxecto do contrato. Consideraranse obras de igual ou similar natureza as relativas ao acondicionamento, reforma ou rehabilitación de edificacións. Será necesario acreditar que o importe anual acumulado das obras executadas no ano de maior execución dentro do citado período sexa igual ou superior a 115.711,18 euros, IVE excluído. A relación de obras deberá estar avalada por certificados de boa execución. Alternativamente, poderá acreditarse a solvencia mediante clasificación empresarial Grupo C, Subgrupo 8, Categoría 2.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Correcta xestión dos residuos de construción e demolición xerados durante a execución das obras, garantindo a súa prevención e redución, separación en orixe, almacenamento temporal, reutilización, reciclaxe, valorización e, cando proceda, eliminación mediante xestor autorizado, coa correspondente documentación acreditativa.

Subcontratación

Permítese a subcontratación nos termos previstos na cláusula 23ª do PCAP e no artigo 215 da LCSP

Prórrogas

• Non se prevén prórrogas do contrato.
• Non se prevén opcións.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Aumento do prazo de garantía da obra Indique o número de meses completos adicionais de garantía ofertados sobre o prazo mínimo obrigatorio de un (1) ano. A ampliación máxima valorable será de 48 meses adicionais. Non se valorarán ampliacións superiores a 48 meses nin fraccións inferiores a un mes completo.	Objetivo / Automático	30%
Memoria técnica da obra A memoria técnica presentarase nun único documento, cunha extensión máxima de 10 páxinas DIN A4, incluídas portada e índice, podendo incorporarse adicionalmente ata 3 páxinas DIN A3 para esquemas, planos, diagramas ou cronogramas. Deberá referirse especificamente ás obras do «Proxecto para o acondicionamento da planta alta da Estación de Autobuses de Ponteareas». Valorarase: 1) Coñecemento da obra, análise do proxecto e formulación construtiva: ata 10 puntos. 2) Organización da execución da obra e implantación dos traballos: ata 15 puntos. Non poderá incluír información relativa ao prezo, ampliación do prazo de garantía, sistema de xestión da calidade nin outros criterios avaliables automaticamente. O contido que exceda os límites establecidos non será valorado.	Subjetivo / Manual	25%
Compromiso de aplicación dun sistema de xestión da calidade ou equivalente Indique se dispón e se compromete a manter durante toda a execución do contrato un sistema de xestión da calidade UNE-EN ISO 9001 ou equivalente, aplicable á execución de obras e instalacións vinculadas co obxecto do contrato. No caso de indicar SI, deberá achegar no arquivo electrónico correspondente o certificado vixente ou documentación acreditativa equivalente.	Objetivo / Automático	20%
Menor prezo Indique o prezo ofertado para a execución do contrato, IVE excluído. O importe ofertado non poderá superar 165.301,68 euros. O IVE deberá consignarse como partida independente na proposición económica conforme ao Anexo II do PCAP.	Objetivo / Automático	25%