Contrato de obras de pavimentación de Calle Alta del municipio de Ogijares (Granada).

Pleno del Ayuntamiento de Ogíjares convoca la licitación «Contrato de obras de pavimentación de Calle Alta del municipio de Ogijares (Granada)», un contrato de obras con un valor estimado de 233.884,29 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Granada. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 8 de junio de 2026 a las 19:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se ha de realizar haciendo uso exclusivamente de la Herramienta que a tal efecto pone a disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta el horario de soporte de la plataforma: lunes a jueves de 9 a 19 horas y viernes de 9 a 15 horas en la dirección: licitacione@hacienda.gob.es. Teléfono de asistencia de PLACSP: 915241242

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes: volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la LCSP, y en el supuesto de empresas de nueva creación, la solvencia económica y financiera podrá ser acreditada por alguno de los siguientes medios: por medios de otras entidades (artículo 75 LCSP).

Solvencia técnica o profesional

Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes de conformidad con el artículo 88 LCSP: una relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años, relacionadas con el objeto del contrato, y donde el importe acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato que se licita. En el supuesto de empresas de nueva creación, la solvencia técnica o profesional será acreditada por los siguientes medios: declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones. Los licitadores podrán acreditar su solvencia mediante su clasificación como Contratista de Obras del Estado en el grupo G, subgrupo 6, categoría 2.

Condiciones de ejecución

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: La empresa adjudicataria, en las contrataciones, bajas y sustituciones, se compromete a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación los pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultad de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social.

Motivación de la adjudicación

Por ser la única oferta presentada que, cumpliendo con los requisitos previstos en los Pliegos que rigen la licitación, obtiene la máxima puntuación de acuerdo a los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
OFERTA ECONOMICA Se valorará el precio ofertado por los licitadores en función de la oferta más económica de las admitidas a la licitación. La mayor puntuación será para la oferta más beneficiosa, valorándose con 0 puntos la que iguale el precio de licitación (233.884,29 euros, IVA excluido), las puntuaciones siguientes se otorgarán en sentido decreciente, de forma inversa y proporcional, según los precios ofertados.	Objetivo / Automático	100%