Contrato de obras de mejora de pavimentos urbanos en calle Doctor Castroviejo y Doctor Severo Ochoa de Ogijares (Granada)

Pleno del Ayuntamiento de Ogíjares convoca la licitación «Contrato de obras de mejora de pavimentos urbanos en calle Doctor Castroviejo y Doctor Severo Ochoa de Ogijares (Granada)», un contrato de obras con un valor estimado de 231.404,96 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Granada. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de junio de 2026 a las 19:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se ha de realizar haciendo uso exclusivamente de la Herramienta que a tal efecto pone a disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta el horario de soporte de la plataforma: lunes a jueves de 9 a 19 horas y viernes de 9 a 15 horas en la dirección: licitacione@hacienda.gob.es. Teléfono de asistencia de PLACSP: 915241242

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Capacidad de obrar
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes, volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica del empresario deberá acreditarse por los medios siguientes de conformidad con el artículo 88 LCSP: a) Una relación de las obras ejecutadas en los últimos cinco años, relacionadas con el objeto del contrato, y donde el importe acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato que se licita. Los licitadores podrán acreditar su solvencia mediante su clasificación como Contratista de Obras del Estado en el grupo G, subgrupo 6, cataegoría 2.

Condiciones de ejecución

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: De conformidad con el apartado 24 del anexo I del PCAP, la empresa adjudicataria, en las contrataciones, bajas y sustituciones, se compromete a incorporar al menos un 5% de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo.

Motivación de la adjudicación

Por ser la oferta que cumpliendo con los requisitos previstos en los Pliegos que rigen la licitación, obtiene la máxima puntuación de acuerdo a los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
OFERTA ECONOMICA Se valorará el precio ofertado por los licitadores en función de la oferta más económica de las admitidas a la licitación. La mayor puntuación será para la oferta más beneficiosa, valorándose con 0 puntos la que iguale el precio de licitación, 231.404,96 euros (IVA excluido), las puntuaciones siguientes se otorgarán en sentido decreciente, de forma inversa y proporcional, según los precios ofertados.	Objetivo / Automático	100%