Contrato de obras "Actuaciones puntuales para la mejora del drenaje de aguas pluviales urbanas en la zona de Argana (Municipio de Arrecife) Isla de Lanzarote".

Junta General del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote convoca la licitación «Contrato de obras "Actuaciones puntuales para la mejora del drenaje de aguas pluviales urbanas en la zona de Argana (Municipio de Arrecife) Isla de Lanzarote"», un contrato de obras con un valor estimado de 901.768,33 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Lanzarote. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de junio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Declaración sobre personas con discapacidad

Solvencia económica y financiera

Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP, en el que se manifestará que el volumen anual de negocios, referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, es de un importe igual o superior a xxxxxx euros. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP.

Solvencia técnica o profesional

Los licitadores acreditarán su solvencia Técnica con la presentación del DEUC, que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP, en el que se manifestará que los trabajos realizados de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este contrato, en el curso de los tres últimos años, son de importe igual o superior al valor estimado del contrato en euros.. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica conforme a lo DISPUESTO en el PCAP.

Motivación de la adjudicación

Mejor valorado de acuerdo con criterios de adjudicación previstos en el PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
MEJORAS EN EJECUCION En este sentido, la mejora ofertada por el licitador corresponderá en la realización del marcado específico de la tapa siguiendo el diseño indicado por el Ayuntamiento de Arrecife y manteniendo el resto de requisitos de la tapa y del marco establecido en el proyecto y se puntuará de la siguiente manera: -Sin aceptación de mejora: 0 puntos. -Con aceptación de mejora: 5 puntos.	Objetivo / Automático	5%
PRECIO oferta económica	Objetivo / Automático	75%
REDUCCION PLAZO EJECUCIÓN reducción del plazo de ejecución de los trabajos	Objetivo / Automático	10%
AMPLIACION PLAZO GARANTÍA Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	10%