Actuaciones puntuales para la mejora del drenaje en el Barranco el Hurón, zona de Playa de las Cucharas, Costa Teguise, T.M. de Teguise.

Actualizada: 25/09/2026 13:52

Adjudicada

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Junta General del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote convoca la licitación «Actuaciones puntuales para la mejora del drenaje en el Barranco el Hurón, zona de Playa de las Cucharas, Costa Teguise, T.M. de Teguise», un contrato de obras con un valor estimado de 113.255,86 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Lanzarote. Clasificación CPV: Trabajos de limpieza del terreno.; Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 25 de abril de 2025 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Plazo de presentación

Hora peninsular.

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
Declaración sobre personas con discapacidad

Solvencia económica y financiera

pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP, en el que se manifestará que el volumen anual de negocios, referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, es de un importe igual o superior al presupuesto base de licitación. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP.

Motivación de la adjudicación

Mejor Valorado

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
MEJORA DEL PLAZO DE GARANTÍA Se otorgará un máximo de 10 puntos por ampliación del plazo de garantía. Debiendo el licitador seleccionar alguna de las siguientes opciones: Sin ampliación del plazo: 0 puntos. Ampliación del plazo en 1 año: 5 puntos. Ampliación del plazo en 2 años: 10 puntos.	Objetivo / Automático	10%
PRECIO Se otorgará un máximo de 80 puntos a la mejor oferta económica, es decir, aquella que oferte mayor porcentaje de descuentos sobre el presupuesto base de licitación, empleándose la siguiente fórmula: Pi = ( Pm x BOi ) / BOm Donde, Pi = Puntuación de la oferta que se valora. Pm = Puntuación máxima (70 puntos). BOi = Baja oferta que se valora (diferencia entre el presupuesto base de licitación sin contar con el I.G.I.C. y la oferta que se valora). BOm = Baja mejor oferta (diferencia entre el presupuesto base de licitación, sin contar el I.G.I.C. y la mejor oferta).	Objetivo / Automático	80%
MEJORA DE PLAZO DE EJECUCIÓN Se otorgará un máximo de 10 puntos por reducción del plazo de ejecución de las obras. Debiendo el licitador seleccionar alguna de las siguientes opciones: Sin reducción del plazo: 0 puntos. Reducción del plazo en 1 semana: 5 puntos. Reducción del plazo en 2 semanas: 10 puntos.	Objetivo / Automático	10%