Acuerdo marco para la ejecución de obras de urbanización y de infraestructuras (5 lotes)
Actualizada: 22/10/2024 09:03
Evaluación
Obras
Umbral UE
Objeto y condiciones del contrato
Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid convoca la licitación «Acuerdo marco para la ejecución de obras de urbanización y de infraestructuras (5 lotes)», un contrato de obras con lugar de ejecución en Madrid. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos subterráneos.; Trabajos de construcción de estructuras.; Trabajos de pavimentación y asfaltado.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de octubre de 2024 a las 14:00. Estado actual del expediente: Evaluación.
Presupuesto
248.800.000,00 EUR
Valor global estimado
Duración:
3
año(s)
Adjudicación
Adjudicatario
NIF/CIF: 309771
Fecha de adjudicación
14/03/2025
Importe de adjudicación
60.000.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
14/03/2025
Adjudicatario
NIF/CIF: U75964239
Importe de adjudicación
47.200.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
14/03/2025
Fecha de adjudicación
14/03/2025
Adjudicatario
NIF/CIF: 309754
Importe de adjudicación
47.200.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
14/03/2025
Adjudicatario
NIF/CIF: 309863
Fecha de adjudicación
14/03/2025
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
5 lotes
Ejecución de las obras de construcción de urbanización y remodelación urbana de los distritos de: Hortaleza, Barajas, San Blas, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Usera.
45233222
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
45233252
Trabajos de pavimentación de calles.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 1.2 Plan de calidad de las obras | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| 2.1 Oferta económica | Objetivo / Automático | 55,00% |
| 1.3 Plan de ahorro energético | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| 2.2 Ampliación del plazo de garantía de las obras | Objetivo / Automático | 20,00% |
| 1.1 Memoria descriptiva de organización de los trabajos | Subjetivo / Manual | 20,00% |
Ejecución de las obras de construcción de urbanización y remodelación urbana de los distritos: Centro y Retiro.
45233222
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
45233252
Trabajos de pavimentación de calles.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 1.2 Plan de calidad de las obras | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| 2.1 Oferta económica | Objetivo / Automático | 55,00% |
| 1.3 Plan de ahorro energético | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| 2.2 Ampliación del plazo de garantía de las obras | Objetivo / Automático | 20,00% |
| 1.1 Memoria descriptiva de organización de los trabajos | Subjetivo / Manual | 20,00% |
Ejecución de las obras de construcción de urbanización y remodelación urbana de los distritos: Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Tetuán, Chamberí y Latina.
45233222
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
45233252
Trabajos de pavimentación de calles.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 1.2 Plan de calidad de las obras | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| 2.1 Oferta económica | Objetivo / Automático | 55,00% |
| 1.3 Plan de ahorro energético | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| 2.2 Ampliación del plazo de garantía de las obras | Objetivo / Automático | 20,00% |
| 1.1 Memoria descriptiva de organización de los trabajos | Subjetivo / Manual | 20,00% |
Ejecución de las obras de construcción de infraestructuras de todos los distritos de Madrid.
45221000
Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos y pasos
subterráneos.
45223000
Trabajos de construcción de estructuras.
45233222
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
45233252
Trabajos de pavimentación de calles.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 1.2 Plan de calidad de las obras | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| 2.1 Oferta económica | Objetivo / Automático | 55,00% |
| 1.3 Plan de ahorro energético | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| 2.2 Ampliación del plazo de garantía de las obras | Objetivo / Automático | 20,00% |
| 1.1 Memoria descriptiva de organización de los trabajos | Subjetivo / Manual | 20,00% |
Ejecución de las obras de construcción de urbanización y remodelación urbana de los distritos: Chamartín, Salamanca, Ciudad Lineal, Moratalaz, Puente de Vallecas y Arganzuela.
45233222
Trabajos de pavimentación y asfaltado.
45233252
Trabajos de pavimentación de calles.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 1.2 Plan de calidad de las obras | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| 2.1 Oferta económica | Objetivo / Automático | 55,00% |
| 1.3 Plan de ahorro energético | Subjetivo / Manual | 2,00% |
| 2.2 Ampliación del plazo de garantía de las obras | Objetivo / Automático | 20,00% |
| 1.1 Memoria descriptiva de organización de los trabajos | Subjetivo / Manual | 20,00% |
Documentación
9 documentos
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid
NIF: P2807900B
Madrid
Ayuntamientos
Sector Público
Plazo de Presentación
10/10/2024
14:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Madrid
(ES300)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Electrónica
Urgencia
Ordinaria
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
22/10/2024 09:03
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras Título del contrato: Suministro Papel Reciclado para Distrito de Salamanca
Área de Gobierno de Políticas Sociales,…
Suministros
21/10/2026
3.405,75 EUR
Valor estimado
Contrato administrativo de Servicios, que conlleva prestaciones directas para la ciudadanía, de gestión de dos centros de día dirigido a jóvenes en situación de máxima exclusión social de la ciudad de Madrid
Área de Gobierno de Políticas Sociales,…
Servicios
21/10/2026
3.095.500,89 EUR
Valor estimado
Servicios de auxiliares de información, recepción de público y control de accesos de las instalaciones adscritas al distrito de Vicálvaro (2026-2028)
Área de Gobierno de Políticas Sociales,…
Servicios
21/10/2026
1.942.451,50 EUR
Valor estimado
Transporte de personas en autocar destinado a la realización de actividades complementarias a la educación del distrito de Latina.
Área de Gobierno de Políticas Sociales,…
Servicios
21/10/2026
93.901,36 EUR
Valor estimado
Obras de Operación asfalto 2026. Lote 1 Zona Norte y Lote 2 Zona Sur, de Collado Villalba
Alcaldía del Ayuntamiento de Collado Vi…
Obras
21/10/2026
1.652.401,15 EUR
Valor estimado
Obra ensanche y mejora del acceso a la urbanización Foia Blanca desde el Camí d'Europa, en l'Alfàs del Pi
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de L…
Obras
21/10/2026
353.487,49 EUR
Valor estimado
La ejecución de la actuación denominada “Proyecto de Embellecimiento del Parque Jerónimo Sastre”, del Procedimiento de Embellecimiento Viario de la Comunidad de Madrid.
Alcaldía del Ayuntamiento de Miraflores…
Obras
21/10/2026
299.963,87 EUR
Valor estimado
contrato de obras de mejora de la calle Noria en Santa Bárbara de Casa
Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Bárb…
Obras
21/10/2026
55.300,65 EUR
Valor estimado