Trabajos de subsanación de defectos detectados en la inspección técnica y evaluación del edificio 5 del Centro de Madrid.

Consejo de Administración de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.M.E. M.P. S.A. convoca la licitación «Trabajos de subsanación de defectos detectados en la inspección técnica y evaluación del edificio 5 del Centro de Madrid», un contrato de obras con un valor estimado de 149.824,08 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Madrid. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos de demolición.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 28 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Plazo de presentación

VISITA OBLIGATORIA: Las empresas deberán realizar una visita, de carácter obligatorio, a las instalaciones de Madrid el día 17 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas. Las empresas interesadas deberán enviar previamente una comunicación con los datos de la empresa y de la/s persona/s que acudirá/n a la visita a la dirección electrónica: contratacion@senasa.es

Solvencia económica y financiera

• Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, por importe igual o superior al importe de licitación. Este requisito se entenderá cumplido con la presentación de un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido.
• Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido más abajo. (El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras). Esta circunstancia se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica o profesional

Una relación de las principales obras realizadas de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato de los últimos tres años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Las obras efectuadas se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: - Garantizar la seguridad y protección de la salud en el lugar de trabajo, así como el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo, Seguridad Social y prevención de riesgos laborales respecto del personal adscrito al contrato. - Cumplimiento de las obligaciones de pago a subcontratistas. - Cumplimiento de adscripción de medios.
• Consideraciones de tipo medioambiental: - Correcta gestión de residuos: El contratista deberá gestionar los residuos generados durante la ejecución de las obras conforme a la normativa vigente, acreditando su entrega a gestor autorizado cuando proceda. - Reducción de emisiones y polvo durante la ejecución de la obra.

Subcontratación

Se permite la subcontratación de conformidad con lo previsto en el apartado 18 "Subcontratación" del C.C. del PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Reducción del plazo de ejecución de los trabajos. Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, la reducción del plazo de ejecución de los trabajos respecto del plazo máximo obligatorio de doce (12) semanas establecido en el PPTP. A estos efectos, se entenderá por plazo de ejecución el comprendido entre el día hábil siguiente a la finalización del plazo de inicio y la fecha de finalización de los trabajos. La puntuación se asignará de acuerdo con la siguiente escala: Plazo de ejecución igual o inferior a 8 semanas: 20,00 puntos. Plazo de ejecución superior a 8 semanas e igual o inferior a 10 semanas: 10,00 puntos. Plazo de ejecución superior a 10 semanas y hasta 12 semanas: 0,00 puntos.	Objetivo / Automático	20%
Ampliación de los plazos de garantía. Se valorará hasta un máximo de 15 puntos, la ampliación de los plazos mínimos de garantía establecidos en el PPTP, fijados en: -Garantía estructural: 10 años. - Garantía de habitabilidad: 3 años. - Garantía de material y productos: 1 año. La puntuación se asignará de acuerdo con la siguiente escala: Garantía estructural: hasta 5 puntos. - 1 año adicional: 2,5 puntos. - 2 años adicionales o más: 5 puntos. Garantía de habitabilidad y seguridad de uso: hasta 5 puntos. - 1 año adicional: 2,5 puntos. - 2 años adicionales o más: 5 puntos. Garantía de material y productos: hasta 5 puntos. - 1 año adicional: 2,5 puntos. - 2 años adicionales o más: 5 puntos.	Objetivo / Automático	15%
Precio. Se asignarán 65,00 puntos (Pmax) a la oferta con precio más bajo (MO) que no haya sido rechazada. El resto de las ofertas se valoran aplicando la siguiente fórmula: PEi= Pmax* (MO/Oi) Siendo: PEi = Puntuación del criterio precio ofertado. Pmax = Puntuación máxima. MO = Importe de la oferta con precio más bajo que no haya sido rechazada por ser anormalmente baja. Oi = Importe de la oferta (i).	Objetivo / Automático	65%