Sustitución de la red de abastecimiento en la calle La Iglesia y la calle El Medio de Santa Olaja de la Ribera

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villaturiel convoca la licitación «Sustitución de la red de abastecimiento en la calle La Iglesia y la calle El Medio de Santa Olaja de la Ribera», un contrato de obras con un valor estimado de 38.022,30 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en León. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.; Trabajos de repavimentación de calzadas.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 11 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Se deberá hacer un correcto tratamiento de los residuos generados. Por el contratista adjudicatario, se deberá realizar un tratamiento adecuado de los residuos que se generen durante la ejecución de la obra, justificándolo ante el Ayuntamiento mediante la presentación de certificado acreditativo del tratamiento de residuos expedido por gestor autorizado.

Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	20%
Ampliación de plazo de garantía	Objetivo / Automático	20%
Oferta ecónomica	Objetivo / Automático	60%