Suministro y ejecución instalaciones solares fotovoltaicas generación eléctrica autoconsumo edificios y espacios titularidad municipal, proyecto línea ayudas economía baja carbono entidades locales cofinanciado UE fondo europeo desarrollo regional programa operativo plurirregional España 2014 2020 exptes feder eell 2020 004844 feder eell 2020 004845 feder eell 2020 005115 feder eell 2020 005237
Actualizada: 10/07/2023 12:49
Resuelta
Suministros
🇪🇺 Financiación UE
Umbral UE
Objeto y condiciones del contrato
Concejala Delegada de Sostenibilidad Medioambiental del Excmo. Ayuntamiento de Málaga convoca la licitación «Suministro y ejecución instalaciones solares fotovoltaicas generación eléctrica autoconsumo edificios y espacios titularidad municipal, proyecto línea ayudas economía baja carbono entidades locales cofinanciado UE fondo europeo desarrollo regional programa operativo plurirregional España 2014 2020 exptes feder eell 2020 004844 feder eell 2020 004845 feder eell 2020 005115 feder eell 2020 005237», un contrato de suministros con un valor estimado de 1.742.727,54 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Málaga. Clasificación CPV: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.; Energía solar.; Placas solares.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 23 de diciembre de 2021 a las 13:00. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.
Presupuesto
1.742.727,54 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
2.091.273,05 EUR
Valor global estimado
2.108.700,32 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
8
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
321.014,12 EUR
Fecha de adjudicación
27/05/2022
Importe de adjudicación
102.205,59 EUR
Fecha de adjudicación
13/05/2022
Importe de adjudicación
244.399,70 EUR
Fecha de adjudicación
17/06/2022
Importe de adjudicación
244.399,70 EUR
Fecha de adjudicación
17/06/2022
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
4 lotes
Ejecución de las obras de instalaciones solares fotovoltaicas en el edificio Tabacalera (Módulo 1- GESTRISAM, Módulo 2 – GESTRISAM, Módulo 3 – Servicios Sociales, Módulo 4 –CEMI-CPD, Módulo 5 – MOVILIDAD)
528.081,70 EUR
Presupuesto
09300000
Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
09330000
Energía solar.
09331000
Placas solares.
09331200
Módulos solares fotovoltaicos.
09332000
Instalación solar.
45261215
Revestimiento de cubiertas con placas solares.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Criterio económico | Objetivo / Automático | 60,00% |
| Memoria técnica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Ampliación de plazo de garantía | Objetivo / Automático | 30,00% |
Ejecución de las obras de instalaciones solares fotovoltaicas en los edificios CEIP
Rectora Adelaida de la Calle y La Caja Blanca
165.790,80 EUR
Presupuesto
09300000
Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
09330000
Energía solar.
09331000
Placas solares.
09331200
Módulos solares fotovoltaicos.
09332000
Instalación solar.
45261215
Revestimiento de cubiertas con placas solares.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Criterio económico | Objetivo / Automático | 60,00% |
| Memoria técnica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Ampliación de plazo de garantía | Objetivo / Automático | 30,00% |
Ejecución de las obras de instalaciones solares fotovoltaicas en los edificios biblioteca Miguel de Cervantes JMD4, centro servicios sociales Carretera de Cádiz, centro ciudadano Victoria Kent, biblioteca Manuel Altolaguirre, colegio de educación especial
Santa Rosa de Lima y centro social Antonio Martelo “El Séneca
553.514,36 EUR
Presupuesto
09300000
Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
09330000
Energía solar.
09331000
Placas solares.
09331200
Módulos solares fotovoltaicos.
09332000
Instalación solar.
45261215
Revestimiento de cubiertas con placas solares.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Criterio económico | Objetivo / Automático | 60,00% |
| Memoria técnica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Ampliación de plazo de garantía | Objetivo / Automático | 30,00% |
Ejecución de las obras de instalaciones solares fotovoltaicas en los edificios en Centro Municipal de Emergencias – Parque de Bomberos Zona Este, Centro de acogida municipal, Centro Servicios sociales Campanillas, Centro Servicios Sociales Distrito 2,
Colegio Rosa de Gálvez, Biblioteca Dámaso Alonso JMD3
495.340,67 EUR
Presupuesto
09300000
Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear.
09330000
Energía solar.
09331000
Placas solares.
09331200
Módulos solares fotovoltaicos.
09332000
Instalación solar.
45261215
Revestimiento de cubiertas con placas solares.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Criterio económico | Objetivo / Automático | 60,00% |
| Memoria técnica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Ampliación de plazo de garantía | Objetivo / Automático | 30,00% |
Documentación
38 documentos
Nota informativa relativa a los documentos de proyectos del expte 64_21
Otros Documentos
Comunicación Adjudicación Lotes 3 y 4 a adjudicatario y a no adjudicatarios
Otros Documentos
Comunicación Adjudicación Lote 1 a adjudicatario y a no adjudicatarios
Otros Documentos
Comunicaciones adjudicación Lote 2 a adjudicatario y a no adjudicatarios
Otros Documentos
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Concejala Delegada de Sostenibilidad Medioambiental del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
NIF: P2906700F
Málaga
Ayuntamientos
Sector Público
Plazo de Presentación
23/12/2021
13:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Málaga
(ES617)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Electrónica
Urgencia
Ordinaria
Financiación
Financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
10/07/2023 12:49
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Obras de construcción de jardineras en Puente de Tetuán
Concejala Delegada de Sostenibilidad Me…
Obras
19/10/2026
79.337,55 EUR
Valor estimado
Prestación de un servicio externo de consultas veterinarias de urgencias, de especialidades, diagnosis y hospitalización de los animales alojados en el Centro Protección Animal Municipal (en adelante, CEPAM), de los recogidos de urgencia por el Servicio de Recogida de Animales fuera del horario de apertura del CEPAM y de los gatos comunitarios integrantes de las colonias felinas
Concejala Delegada de Sostenibilidad Me…
Servicios
13/10/2026
198.347,11 EUR
Valor estimado
Servicio de organización y desarrollo de actividades socioculturales y eventos en el Distrito nº 3 - Ciudad Jardín . Dividido en dos lotes: Actividades festivas y Actividades navideñas.
Concejala Delegada de Sostenibilidad Me…
Servicios
13/10/2026
176.033,06 EUR
Valor estimado
Servicio de Revisión de los Proyectos, Certificados y Comprobación de la Adecuación a la Normativa Vigente de las atracciones de la Feria de Málaga, Puerto de la Torre y El Palo, así como de las Estructuras e Instalaciones Temporales durante la Semana Santa, asi como otras Estructuras Afectas al Evento
Concejala Delegada de Sostenibilidad Me…
Servicios
13/10/2026
77.730,04 EUR
Valor estimado
obra de instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo
Alcaldía del Ayuntamiento de Tavernes B…
Obras
15/10/2026
50.605,36 EUR
Valor estimado
El objeto del presente contrato es acometer las obras necesarias para reducir y optimizar el gasto de energía eléctrica recurriendo al empleo de energías renovables y recuperando la función de estanqueidad de la cubierta del edificio de pretratamiento de la estación depuradora.
Alcaldía del Ayuntamiento de Azuqueca d…
Obras
15/10/2026
219.006,69 EUR
Valor estimado
Obra Solar Fotovoltaica Fase III zona Consultas Externas en Hospital General Universitario de Ciudad Real
Gerencia de Atención Integrada de Ciuda…
Obras
15/10/2026
169.021,13 EUR
Valor estimado
La actuación global e integrada de una empresa de servicios energéticos a las instalaciones de alumbrado público del municipio de Andratx.
Pleno del Ayuntamiento de Andratx
Suministros
14/10/2026
15.340.398,69 EUR
Valor estimado