Servicio de jardinería, limpieza, conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes, arbolado, campos de césped artificial, gradas, zonas exteriores y pistas deportivas de las instalaciones del patronato municipal de deportes de Fuenlabrada

Presidencia del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada convoca la licitación «Servicio de jardinería, limpieza, conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes, arbolado, campos de césped artificial, gradas, zonas exteriores y pistas deportivas de las instalaciones del patronato municipal de deportes de Fuenlabrada», un contrato de servicios con un valor estimado de 950.315,73 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Comunidad de Madrid. Clasificación CPV: Servicios de mantenimiento de árboles.; Servicios de plantación y mantenimiento de zonas verdes.; Servicios de mantenimiento de jardines y parques.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 14 de enero de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se ha realizar haciendo uso exclusivamente de la Herramienta que a tal efecto pone a disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta que el HORARIO DE SOPORTE DE LA PLATAFORMA: LUNES A JUEVES DE 9 A 19 Y VIERNES DE 9 A 15 EN LA DIRECCIÓN: licitacionE@hacienda.gob.es

Solvencia económica y financiera

Indicado en apartado K) del Anexo I del PCAP

Solvencia técnica o profesional

• Las empresas deberán de disponer en vigor, obligatoriamente y cómo mínimo, la siguiente certificación de calidad: UNE-EN ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental).
• Indicado en apartado K) del Anexo I del PCAP

Condiciones de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: Cuando el contrato se adjudique a una empresa, en virtud del criterio preferencial de desempate previsto en el pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener en su empresa, durante la ejecución del contrato, las medidas implantadas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Consideraciones de tipo social: En caso de subcontratación, los pagos a los subcontratistas por el contratista principal se verificarán con sujeción al artículo 216 de la LCSP
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Todas las obligaciones del contratista en materia de protección de datos personales se constituyen en condiciones especiales de ejecución que presten el carácter de obligaciones esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: Si la empresa adjudicataria necesitara contratar personal para la ejecución del contrato, ésta deberá llevarse a cabo entre personas inscritas como demandantes de empleo, con al menos seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de contratación.

Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación en los términos del artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público

Prórrogas

Prorrogable por un periodo de carácter anual (1 AÑO)

Motivación de la adjudicación

Adjudicar el contrato de “Servicio de jardinería, limpieza, conservación, mantenimiento y mejora de zonas verdes, arbolado, campos de césped artificial, gradas, zonas exteriores y pistas deportivas de las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada”, a la empresa AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, S.A., con N.I.F. A-65208084, por el precio global de 1.092.441,20 €, de los cuales 945.521,09 € de base imponible y 146.920,11 € de IVA (46.944,83 € IVA al 10% y 99.975,28 € IVA al 21%)

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
5 - Proyecto técnico La puntuación máxima para la valoración de los criterios cuya evaluación dependen de un juicio de valor será de 49 puntos	Subjetivo / Manual	49%
2 - Oferta económica Prestación 2 Trabajos por medición de obras Se otorgarán 5 puntos a la oferta con mayor porcentaje de baja que se aplicará por igual Prestación 2 (Medición por obras) a cada uno de los precios de las bases de precios previstos en el PPT.	Objetivo / Automático	5%
3 - Criterios cualitativos Plantación y mantenimiento de nuevo arbolado: Mínimo 200 nuevos árboles a ejecutar en el primer año de contrato: 3 puntos	Objetivo / Automático	3%
4 - Mejoras Aportación económica para la Prestación 2 (Medición por obras) para cada año de contrato, incluido la prórroga correspondiente, para realizar obras de mejora no incluidas en los trabajos a realizar incluidos en el canon sin coste para el PMD. Hasta 8 puntos	Objetivo / Automático	8%
1 - Oferta económica Prestación 1 Canon El precio se valorará asignando 35 PUNTOS a la mejor oferta y cero puntos al mismo precio de licitación y el resto de las ofertas se valorarán proporcionalmente entre ambas puntuaciones	Objetivo / Automático	35%