Recuperación de bastidor de 10.000m3/día de la planta Lanzarote III en la Central de Desalación Díaz Rijo, Punta de los Vientos, T.M. Arrecife

Presidencia del Consorcio del Agua de Lanzarote convoca la licitación «Recuperación de bastidor de 10.000m3/día de la planta Lanzarote III en la Central de Desalación Díaz Rijo, Punta de los Vientos, T.M. Arrecife», un contrato de obras con un valor estimado de 6.482.785,09 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Lanzarote. Clasificación CPV: Instalaciones de tratamiento de aguas.; Aparatos para desalinizar.; Equipo hidráulico.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 11 de septiembre de 2026 a las 10:00. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

La hora que figura en el campo fecha final de presentación de ofertas de la herramienta siempre se refiere al horario peninsular (en Canarias finaliza a las 22:59 horas)

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

Anexo V del PCAP

Solvencia técnica o profesional

Anexo V del PCAP

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: La obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento por el adjudicatario, respecto de los empleados, de los convenios y reglamentaciones laborales, en materia salarial, estando en todo momento al corriente del pago de SS. Cumplimiento de la obligación de pago a subcontratistas y suministradores en los términos indicados en el artículo 108 del RD-LCSE

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Criterio nº 6 : Estabilidad plantilla	Objetivo / Automático	2%
Criterio nº 4: Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	5%
Criterio nº 1 : Precio Precio	Objetivo / Automático	60%
Criterio nº 2 : Disposición de capacidad de producción	Objetivo / Automático	20%
Criterio nº 3 : Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	10%
Criterio nº 5 : Certificaciones de calidad	Objetivo / Automático	3%