Proyecto para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Avda. de la Reina Mercedes. Distrito Bellavista- La Palmera, Sevilla.

Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA) convoca la licitación «Proyecto para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en Avda. de la Reina Mercedes. Distrito Bellavista- La Palmera, Sevilla», un contrato de obras con un valor estimado de 4.408.429,38 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Sevilla. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 2 de junio de 2026 a las 12:00. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Según apartado 28 del Anexo 1 del PCAP
• Consideraciones de tipo medioambiental: Según apartado 28 del Anexo 1 del PCAP

Motivación de la adjudicación

Con fecha 25/08/2026, se aprobó la propuesta de adjudicación contenida en el correspondiente documento de CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, en favor de la ULLASTRES, S.A., por un importe de 3.613.703,15 € (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 67 semanas. Dicha adjudicación estaba condicionada a la acreditación de los requisitos previos indicados en el apartado 26 del Anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas particulares. La empresa propuesta como adjudicataria ha presentado la documentación referida en el apartado anterior, concluyéndose con fecha 14/09/2026 que la misma acredita los requisitos previos mencionados. Por todo lo expuesto, este Órgano de Contratación ACUERDA Adjudicar el contrato de ejecución de la obra del “PROYECTO PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN AVDA. DE LA REINA MERCEDES. DISTRITO BELLAVISTA - LA PALMERA (SEVILLA)”, EXPTE. 0552/2026, a ULLASTRES, S.A., en los términos indicados en la propuesta de adjudicación y por los motivos expuestos en el informe de valoración de las ofertas. Tal y como se indica en la cláusula 25 del pliego de cláusulas administrativas particulares de este expediente, y en virtud de lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, este acuerdo, con carácter potestativo, es susceptible de recurso especial en materia de contratación, previo a la interposición del contencioso-administrativo, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a esta notificación, ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Sevilla (TARCAS). En caso de contrato subvencionado, indicar el órgano competente. Contra la resolución que se dicte en el recurso administrativo interpuesto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente a la recepción de su notificación, o en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se entienda desestimado por silencio administrativo, en su caso, en los términos dispuestos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Criterios de adjudicación