Proyecto de demolición del edificio existente en Cala Rajada y Proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio multiusos en el puerto de Cala Rajada

Puertos de las Illes Balears convoca la licitación «Proyecto de demolición del edificio existente en Cala Rajada y Proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio multiusos en el puerto de Cala Rajada», un contrato de obras con un valor estimado de 2.019.269,95 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Mallorca. Clasificación CPV: Trabajos de demolición.; Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.; Obras de ingeniería y trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 15 de noviembre de 2024 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

Se procede a corregir el PCAP en el sentido de que El sobre donde incluir el punto 2.4 de Plan de control de calidad de la obra es el sobre 3, erróneamente anteriormente el pliego indicaba el sobre 2.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: Ver PCAP

Motivación de la adjudicación

Declarar adjudicatario del procedimiento abierto del contrato de obras para ejecutar el proyecto de demolición del edificio existente en Cala Rajada y el proyecto básico y de ejecución del nuevo edificio multiusos en el puerto de Cala Rajada a VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L. por ser la empresa que ha obtenido la mayor puntuación, con un total de 99,50 puntos; por un importe de 1.887.630 € IVA EXCLUIDO, 396.402,30 importe del IVA, y un total de 2.284.032,30 € (que se desglosa en demolición y ejecución del edificio: 1.802.586,80 € IVA excluido, 378.543,23 € de IVA (21%), y 2.181.130,03 € IVA incluido, y gestión de residuos: 41.573,60 € IVA excluido, 4.157,36 € de IVA (10%) y 45.730,96 € IVA incluido), en un plazo de ejecución de 12 meses, de acuerdo con la oferta presentada y con las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas particulares y en ambos proyectos.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Diagrama de Gantt. Plan de trabajo	Subjetivo / Manual	2%
Precio Cumplimentar Anexo 2 del PCAP	Objetivo / Automático	70%
Memoria técnica, constructiva y logística	Subjetivo / Manual	18%
Ampliación plazo garantía	Objetivo / Automático	5%
Plan de control de calidad de la obra	Subjetivo / Manual	2%
Mejoras para el embellecimiento de las obras durante la parada estival	Subjetivo / Manual	3%