Proyecto de Actualización del “Proyecto 2ª Revisión relativo a la obra de Reforma y Adecuación de la Urbanización e Instalaciones Generales del Polígono Industrial de San Isidro - El Chorrillo (La Campana)" T.M. El Rosario, Isla de Tenerife, Islas Canarias, España

Actualizada: 14/09/2026 11:47

Resuelta

Obras

Umbral UE

Objeto y condiciones del contrato

Consejería Delegada de GESTUR Canarias, S.A. convoca la licitación «Proyecto de Actualización del “Proyecto 2ª Revisión relativo a la obra de Reforma y Adecuación de la Urbanización e Instalaciones Generales del Polígono Industrial de San Isidro - El Chorrillo (La Campana)" T.M. El Rosario, Isla de Tenerife, Islas Canarias, España», un contrato de obras con un valor estimado de 12.798.940,16 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Canarias. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos de explanación y limpieza del terreno.; Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de agosto de 2022 a las 20:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

Observaciones: El horario a tener en cuenta es el peninsular, que es el que rige en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
No prohibición para contratar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Declaración sobre personas con discapacidad
Capacidad de obrar
No estar incurso en incompatibilidades
Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Subcontratación

Permitida

Prórrogas

22 meses

Motivación de la adjudicación

Ha sido la oferta que ha obtenido la mejor puntuación

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Programa de actuaciones y relación de medidas técnicas de trabajo	Subjetivo / Manual	30%
Reducción de plazo de ejecución de la obra	Objetivo / Automático	10%
Creación de empleo para personas con discapacidad y/o dificultades de acceso al mercado laboral	Objetivo / Automático	5%
Plan de información Acciones a realizar por parte del adjudicatario para informar de sobre la ejecución de la obra.	Objetivo / Automático	5%
Oferta económica	Objetivo / Automático	50%

Presupuesto

12.798.940,16 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

13.694.865,97 EUR

Valor global estimado

13.694.865,97 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 22 mes(es)

Adjudicación

Adjudicatario

UTE LA CAMPANA SATOCAN_HIDROTEC_TEN-ASFALTOS

NIF/CIF: A38232526-A38239000-B38453601

Importe de adjudicación

11.856.322,75 EUR

Fecha de adjudicación

21/10/2022

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

45000000 Trabajos de construcción. 45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno. 45232130 Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas pluviales. 45232150 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua. 45232410 Obras de saneamiento. 45233140 Obras viales. 45233200 Trabajos diversos de pavimentación. 45233294 Instalación de señalización viaria. 45315000 Trabajos de instalación eléctrica de equipos de calefacción y otros equipos eléctricos para edificios. 45315600 Instalaciones de baja tensión.

Documentación

18 documentos

4a ampliación de plazo

Otros Documentos