Proyecto Constructivo de los pantalanes H, I, J, K y L en el Puerto de Fornells,TM Es Mercadal, Menorca.

Puertos de las Illes Balears convoca la licitación «Proyecto Constructivo de los pantalanes H, I, J, K y L en el Puerto de Fornells,TM Es Mercadal, Menorca», un contrato de obras con un valor estimado de 2.049.213,03 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Menorca. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de muelles (carga y descarga).; Obras marítimas.; Instalaciones de baja tensión.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de agosto de 2024 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

El presupuesto de licitación sobre el que hacer la baja es de 2.049.213,03 € IVA excluido, precio del IVA 430.334,74 €, y 2.479.547,77€ IVA INCLUIDO, con cargo a los presupuestos de Ports de les Illes Balears. La gestión de residuos se ofrecerá a parte por el importe íntegro.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Capacidad de obrar
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Optar por una de las previstas en el PCAP.

Subcontratación

Ver PCAP.

Motivación de la adjudicación

Declarar adjudicatario del procedimiento abierto del contrato de obras para ejecutar el proyecto constructivo de los pantalanes H, I, J, L y L en el puerto de Fornells (exp. 4963/24 PA), a la sociedad ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK, S.L. por ser la empresa que ha obtenido la mayor puntuación, con un total de 98 puntos; por un importe de 1.840.000,00 € IVA excluido, 386.400,00 € de IVA, sumando 2.226.400,00 € IVA incluido, en un plazo de ejecución de 4 meses, de acuerdo con la oferta presentada y con las condiciones establecidas en el pliego de cláusulas particulares y en el pliego de prescripciones técnicas

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Memoria técnica, constructiva y logística Ver PCAP.	Subjetivo / Manual	15%
Programa de gestión ambiental Ver PCAP	Subjetivo / Manual	3%
Precio Cumplimentar Anexo 2 del PCAP.	Objetivo / Automático	70%
Diagrama de Gantt. Plan de trabajo Ver PCAP.	Subjetivo / Manual	2%
Ampliación plazo garantía Cumplimentar Anexo 2.	Objetivo / Automático	5%
Subcontratación Ver PCAP	Subjetivo / Manual	2%
Plan de control de calidad de la obra Ver PCAP	Subjetivo / Manual	3%