Prórroga Acuerdo Marco 202100013 que han de regir en los contratos basados para la contratación de las obras denominadas “Ejecución de obras de actuaciones escasa entidad, en San Cristóbal de La Laguna(Tenerife-Canarias)”

Actualizada: 30/08/2023 21:42
Adjudicada
Obras

Objeto y condiciones del contrato

Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna convoca la licitación «Prórroga Acuerdo Marco 202100013 que han de regir en los contratos basados para la contratación de las obras denominadas “Ejecución de obras de actuaciones escasa entidad, en San Cristóbal de La Laguna(Tenerife-Canarias)”», un contrato de obras con un valor estimado de 400.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Canarias. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Presupuesto

400.000,00 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

400.000,00 EUR

Valor global estimado

428.000,00 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 1 año(s)

Adjudicación

Adjudicatario
NIF/CIF: A80241789
Fecha de adjudicación
31/07/2023
Adjudicatario
NIF/CIF: B38956769
Fecha de adjudicación
31/07/2023
Adjudicatario
NIF/CIF: B76603810
Fecha de adjudicación
31/07/2023
Adjudicatario
NIF/CIF: B38262457
Fecha de adjudicación
31/07/2023

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis

Organismo Contratante

Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna
NIF: A38356135
Sociedad Municipal de Viviendas y de Servicios de San Cristóbal de La Laguna
San Cristóbal de la Laguna
Sector Público
Ver Perfil del Organismo

Procedimiento

Lugar de ejecución
Canarias (ES70)
Procedimiento
Negociado con publicidad
Presentación
Papel
Urgencia
Ordinaria
Financiación
No hay financiación con fondos de la UE

Fechas

Última Modificación
30/08/2023 21:42

Licitaciones Relacionadas

Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato

Obras I Fase Act.Singular Las Chumberas, San Cristobal de La Laguna
Sociedad Municipal de Viviendas y de Se…
Obras
05/10/2026
17.699.731,79 EUR
Valor estimado
Servicio de asesoramiento jurídico-laboral para MUVISA.
Sociedad Municipal de Viviendas y de Se…
Servicios
30/09/2026
108.993,28 EUR
Valor estimado
8.896.222,42 EUR
Valor estimado
165.144,00 EUR
Valor estimado
Reparación de firmes en diversas vias rurales
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de C…
Obras
14/10/2026
98.957,39 EUR
Valor estimado