Pavimentación y mejora de varias vías del término municipal de Vera, según proyecto aprobado.

Alcaldía del Ayuntamiento de Vera convoca la licitación «Pavimentación y mejora de varias vías del término municipal de Vera, según proyecto aprobado», un contrato de obras con un valor estimado de 286.862,06 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Almería. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 2 de septiembre de 2020 a las 14:30. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

Contrato de obras de pavimentación de varias vías del municipio de Vera

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Solvencia económica y financiera

Se acreditará mediante la justificación de la existencia de un seguro de RC por cuantía mínima de 300000 €. Este requisito no es necesario acreditarlo con carácter previo, siendo en todo caso requerido al licitador que resulte propuesto para la adjudicación. Si estos extremos quedan acreditados en el ROLECE, no será necesaria su presentación

Solvencia técnica o profesional

Se presentará un listado con los trabajos realizados en los últimos 5 años, acompañados de los certificados de buena ejecución, en los términos descritos en los pliegos. Esta acreditación podrá no presentarse por los licitadores, siendo en todo caso solicitada al licitador que resulte propuesto para la adjudicación. Si estos extremos constan en el ROLECE no deberán volver a presentarse por los licitadores

Motivación de la adjudicación

Aprobar en los términos del art. 151 y art. 159.6 de la LCSP, la adjudicación del contrato de obras denominado: PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE VARIAS VÍAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VERA (ALMERÍA), a adjudicar por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, al adjudicatario MAYFRA OBRAS Y SERVICIOS S.L.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Mejora 3.- 40 Ud de Señal de paso de peatones. Valoradas en 5200 euros.	Objetivo / Automático	8%
Mejora papelera Instalación de 20 papeleras de acero perforadas valoradas en 2.420 euros	Objetivo / Automático	4%
Mejora 2.- Señales de stop Mejora de 40 señales de stop. Valorada la mejora en 5.840 euros	Objetivo / Automático	8%
Oferta económica Proposición económica que deberá ser presentada según anexo publicado y firmada de manera electrónica, en los términos descritos en los pliegos	Objetivo / Automático	60%
Plazo de ejecución Se valorará con la máxima puntuacion el menor plazo de ejecución ofertado, y el resto de forma proporcional según la fórmula prevista en los pliegos. Se rechazarán las ofertas que presenten un plazo inferior a 4 meses	Objetivo / Automático	20%