Pavimentación de calles, instalación de columpios, sustitución de bocas de riego y reforma de edificios municipales en La Ventosa, Villarejo, Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas y Valdecañas.

Actualizada: 01/10/2024 19:01

Adjudicada

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Pleno del Ayuntamiento de Villas de la Ventosa convoca la licitación «Pavimentación de calles, instalación de columpios, sustitución de bocas de riego y reforma de edificios municipales en La Ventosa, Villarejo, Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas y Valdecañas», un contrato de obras con un valor estimado de 138.842,96 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Cuenca. Clasificación CPV: Equipamiento para terrenos de juego.; Columpios para parques infantiles.; Trabajos de construcción para viviendas.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 12 de agosto de 2024 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Presupuesto

138.842,96 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

138.842,96 EUR

Valor global estimado

167.999,99 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 5 mes(es)

Adjudicación

Adjudicatario

CELECABI S.L.

NIF/CIF: B16186363

Importe de adjudicación

48.512,40 EUR

Fecha de adjudicación

01/10/2024

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

37535200 Equipamiento para terrenos de juego. 37535210 Columpios para parques infantiles. 45211100 Trabajos de construcción para viviendas. 45211310 Trabajos de construcción de cuartos de baño. 45232100 Obras auxiliares para tuberías de agua. 45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado. 45233251 Trabajos de repavimentación. 45262520 Trabajos de albañilería. 45262650 Trabajos de revestimiento de fachadas. 45430000 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes. 45440000 Trabajos de pintura y acristalamiento. 45443000 Trabajos de fachada. 45453000 Trabajos de revisión y reacondicionamiento.

Lotes

2 lotes

Lote 1 del contrato de obra de Pavimentación de calles, instalación de columpios, sustitución de bocas de riego y reforma de edificios municipales en La Ventosa, Villarejo, Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas y Valdecañas.

49.374,39 EUR

Presupuesto

45211100 Trabajos de construcción para viviendas.

45211310 Trabajos de construcción de cuartos de baño.

45262520 Trabajos de albañilería.

45262650 Trabajos de revestimiento de fachadas.

45430000 Trabajos de revestimiento de suelos y paredes.

45440000 Trabajos de pintura y acristalamiento.

45443000 Trabajos de fachada.

45453000 Trabajos de revisión y reacondicionamiento.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio	Objetivo / Automático	85,00%
Compromiso de reducción del plazo de ejecución.	Objetivo / Automático	15,00%

Lote 2 del contrato de obra de Pavimentación de calles, instalación de columpios, sustitución de bocas de riego y reforma de edificios municipales en La Ventosa, Villarejo, Bólliga, Culebras, Fuentesbuenas y Valdecañas.

89.468,57 EUR

Presupuesto

37535200 Equipamiento para terrenos de juego.

37535210 Columpios para parques infantiles.

45232100 Obras auxiliares para tuberías de agua.

45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

45233251 Trabajos de repavimentación.

Criterios de Adjudicación