Obras para la renovación de la cubierta e instalaciones del pabellón deportivo Quartó de Portmany.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany convoca la licitación «Obras para la renovación de la cubierta e instalaciones del pabellón deportivo Quartó de Portmany», un contrato de obras con un valor estimado de 1.746.123,52 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Illes Balears. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.; Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 2 de febrero de 2026 a las 14:30. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

B. Solvencia para empresarios no españoles de conformidad con el art. 78 de la LCSP. B.1. Solvencia económica y financiera De acuerdo con el artículo 87.1.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se establece el siguiente criterio de solvencia económica y financiera: Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido será por importe igual o superior a 840.000 €.

Solvencia técnica o profesional

• B. Solvencia para empresarios no españoles de conformidad con el art. 78 de la LCSP. B.2.-Solvencia técnica o profesional La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por el siguiente criterio de solvencia técnica: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 1.222.286,46€, (cifra superior al 70% de la anualidad media del contrato, (0,70 x 1.746.123,52 € = 1.222.286,46€), avalada por certificados de buena ejecución, donde se indicará el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.
• C. Adscripción de medios. Los licitadores, nacionales y extranjeros, además de acreditar su solvencia, deberán adscribir obligatoriamente para la ejecución de este contrato, como criterio de solvencia, los siguientes medios personales: • Compromiso de adscripción de medio personal: Técnico titulado competente para la ejecución de las obras contempladas en el contrato, ingeniero técnico o superior, que será encargado de la ejecución por parte de la empresa adjudicataria con una experiencia mínima de 3 años en ejecución de obras públicas, avalado por certificados de empresa y mediante compromiso expreso de que el técnico ejercerá funciones de jefatura en la obra comprendidas dentro de la licitación. Se deberá aportar identificación personal y titulación del técnico.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: El contratista garantizará la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territorial aplicables.

Motivación de la adjudicación

Se estima necesaria la renovación de la cubierta e instalaciones así como la mejora de la accesibilidad y eficiencia energética del pabellón deportivo Quartó de Portmany.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Organización de las obras a ejecutar, cronograma y descripción del avance del Plan de Seguridad y Salud	Subjetivo / Manual	35%
Proposición económica	Objetivo / Automático	30%
Plazo de garantía, mantenimiento de la instalación y reducción del plazo de ejecució de la obra.	Objetivo / Automático	25%