Obras del proyecto integral de modernización del mercado municipal de Picanya y el área comercial donde se ubica. Actuaciones 3,5,6,7,10,12,y 13
Actualizada: 19/05/2026 16:23
Resuelta
Obras
🇪🇺 Financiación UE
Objeto y condiciones del contrato
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya convoca la licitación «Obras del proyecto integral de modernización del mercado municipal de Picanya y el área comercial donde se ubica. Actuaciones 3,5,6,7,10,12,y 13», un contrato de obras con un valor estimado de 1.400.883,29 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Valencia/València. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.; Trabajos de cimentación de autopistas, carreteras, calles y caminos peatonales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 4 de noviembre de 2023 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.
Presupuesto
1.400.883,29 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
1.400.883,29 EUR
Valor global estimado
1.695.068,78 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
10
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
130.077,53 EUR
Fecha de adjudicación
28/12/2023
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
45000000
Trabajos de construcción.
45200000
Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería
civil.
45233300
Trabajos de cimentación de autopistas, carreteras, calles y caminos
peatonales.
45300000
Trabajos de instalación en edificios.
45310000
Trabajos de instalación eléctrica.
45400000
Acabado de edificios.
45432000
Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de
paredes.
Lotes
3 lotes
Urbanización Plaza España y entorno mercado, actuaciones 3,7,10 y 13
1.145.579,05 EUR
Presupuesto
45000000
Trabajos de construcción.
45200000
Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería
civil.
45233300
Trabajos de cimentación de autopistas, carreteras, calles y caminos
peatonales.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción de plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Oferta economica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Descripción y analisis de las actividades mas importantes | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| Concepción global y planteamiento global | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Ampliación plazo garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Estudio de los medios materiales y maquinaria | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Adscripción de personal dedicado a la obra | Objetivo / Automático | 25,00% |
| programa de trabajo en coherencia con los medios humanos y materiales ofertados | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Medidas de reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio de mantenimiento a todo riesgo gratuito | Objetivo / Automático | 10,00% |
Instalaciones edificio mercado, actuaciones 5,11 y 12
61.444,21 EUR
Presupuesto
45000000
Trabajos de construcción.
45300000
Trabajos de instalación en edificios.
45310000
Trabajos de instalación eléctrica.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción de plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Oferta economica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Descripción y analisis de las actividades mas importantes | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| Concepción global y planteamiento global | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Ampliación plazo garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Estudio de los medios materiales y maquinaria | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Adscripción de personal dedicado a la obra | Objetivo / Automático | 25,00% |
| programa de trabajo en coherencia con los medios humanos y materiales ofertados | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Medidas de reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio de mantenimiento a todo riesgo gratuito | Objetivo / Automático | 10,00% |
Pavimento interior mercado, actuación 6
132.081,06 EUR
Presupuesto
45000000
Trabajos de construcción.
45400000
Acabado de edificios.
45432000
Trabajos de pavimentación, revestimiento y empapelado de
paredes.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción de plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Oferta economica | Objetivo / Automático | 10,00% |
| Descripción y analisis de las actividades mas importantes | Subjetivo / Manual | 7,00% |
| Concepción global y planteamiento global | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Ampliación plazo garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Estudio de los medios materiales y maquinaria | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Adscripción de personal dedicado a la obra | Objetivo / Automático | 25,00% |
| programa de trabajo en coherencia con los medios humanos y materiales ofertados | Subjetivo / Manual | 5,00% |
| Medidas de reducción de las emisiones de contaminantes atmosféricos | Subjetivo / Manual | 3,00% |
| Servicio de mantenimiento a todo riesgo gratuito | Objetivo / Automático | 10,00% |
Documentación
27 documentos
Informe de valoración de los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicio de valor
Otros Documentos
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya
NIF: P4619500D
Picanya
Ayuntamientos
Sector Público
Plazo de Presentación
04/11/2023
23:59 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Valencia/València
(ES523)
Procedimiento
Código 9
Presentación
Electrónica
Urgencia
Urgente
Financiación
Financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
19/05/2026 16:23
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Contrato de obras de reconstrucción y reparación aparcamiento subterráneo Av. Sanchis Guarner
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de P…
Obras
13/10/2026
1.861.725,22 EUR
Valor estimado
Contrato de obras de rehabilitación de vivienda municipal en calle Ramón y Cajal número 8 puerta 4 de Picanya (Valencia)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de P…
Obras
13/10/2026
50.360,30 EUR
Valor estimado
Contrato de mantenimiento y soporte integral de las aplicaciones económico-financieras (sicalwin, accede subvenciones, control efectivo de los servicios, con conector vs Sedipualba) bajo modelo "cloud computing", así como los servicios de implantación, migración de datos y transferencia tecnológica del Ayuntamiento de Picanya
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de P…
Servicios
30/09/2026
48.800,00 EUR
Valor estimado
Contrato de servicio de conserjería-mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales (pabellón y polideportivo) y de la conserjería de la sala de estudios (biblioteca) de Picanya (Valencia).
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de P…
Servicios
30/09/2026
470.349,00 EUR
Valor estimado
Contrato de obras ejecución de edificio de usos múltiples en el nuecleo de Las Torres (Salamanca)
Pleno del Ayuntamiento de Arapiles
Obras
14/10/2026
165.144,00 EUR
Valor estimado
obras de reparación de los daños ocasionados por las borrascas «Leonardo» en caminos rurales e infraestructuras municipales de Beas de Granada, divididas en seis lotes
Alcaldia del Ayuntamiento de Beas de Gr…
Obras
14/10/2026
112.031,18 EUR
Valor estimado
Obras de adecuación de la iluminación técnica interior, integración de la iluminación histórica y renovación de los mecanismos eléctricos del palacio de Villamejor
Junta de Contratación de los Servicios …
Obras
14/10/2026
712.996,61 EUR
Valor estimado
Reparación de firmes en diversas vias rurales
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de C…
Obras
14/10/2026
98.957,39 EUR
Valor estimado