Obras de reordenación del tráfico Calle Deportes.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola convoca la licitación «Obras de reordenación del tráfico Calle Deportes», un contrato de obras con un valor estimado de 79.126,28 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Málaga. Clasificación CPV: Obras viales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 18 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

• No se exigen conforme al PCAP.
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Solvencia económica y financiera

No se exige conforme al PCAP.

Solvencia técnica o profesional

No se exige conforme al PCAP.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: El contratista deberá incorporar del desempleo durante todo el plazo de ejecución de las obras, al menos, a 1 peón ordinario
• Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato y deberá aportar a la Dirección Técnica de las obras el correspondiente certificado, emitido por el gestor autorizado, de la valorización de los residuos entregados a planta

Criterios de adjudicación