Obras de renovación del pavimento de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Lucena.

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena convoca la licitación «Obras de renovación del pavimento de la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Lucena», un contrato de obras con un valor estimado de 305.785,12 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Córdoba. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de instalaciones polideportivas.; Trabajos de reparación de campos de deporte.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 22 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

La presentación de proposiciones se hará electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si requiere asesoramiento técnico sobre cómo realizar la presentación de Proposiciones, por favor, consulte las guías de ayuda de la Plataforma o escriba a: licitacionE@minhafp.es.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Solvencia económica y financiera

El volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o inicio de actividad del empresario, deberá ser igual o superior a la cantidad de 458.677,68 euros, correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato (excluido IVA).

Solvencia técnica o profesional

• En el caso de empresas de nueva creación, entendiendo por tal aquellas cuya antigüedad sea inferior a cinco años, deberán disponer de la maquinaria, material y equipo técnico necesario para la ejecución de los trabajos conforme a lo establecido en el proyecto (artículo 88.2 LCSP).
• Haber realizado en el curso de los últimos cinco años, obras de instalación de pavimento de pistas de atletismo, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a la cantidad de 305.785,12 euros (IVA excluido), correspondiente al valor estimado del contrato.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en material laboral y de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato, cuando no proceda gestionarlos por sí misma, y deberá aportar a la Dirección técnica de las obras el correspondiente certificado, emitido por el gestor autorizado de la valorización de los residuos entregados a la planta.
• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
1.- Oferta económica.	Objetivo / Automático	50%
3.-Reducción del plazo de ejecución de las obras, establecido inicialmente en 2 meses, desde la formalización del acta de comprobación del replanteo.	Objetivo / Automático	20%
2.- Ampliación del plazo de garantía de las obras, establecido inicialmente en 5 años desde la formalización del acta de recepción.	Objetivo / Automático	30%