Obras de remodelación y dotación de nuevas infraestructuras en C/ El Peso (Tramo desde C/ Juan Jiménez Cuenca hasta la Avda. del Parque) de Lucena, contrato que se ejecuta en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Lucena y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ayuntamiento de Lucena.

Actualizada: 25/09/2026 14:28

Resuelta

Obras

🇪🇺 Financiación UE

Objeto y condiciones del contrato

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena convoca la licitación «Obras de remodelación y dotación de nuevas infraestructuras en C/ El Peso (Tramo desde C/ Juan Jiménez Cuenca hasta la Avda. del Parque) de Lucena, contrato que se ejecuta en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Lucena y está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y por el Ayuntamiento de Lucena», un contrato de obras con un valor estimado de 1.290.712,62 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Córdoba. Clasificación CPV: Trabajos de excavación y movimiento de tierras.; Obras de saneamiento.; Obras viales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 22 de junio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: En el presente procedimiento se señala como condición especial de ejecución del contrato de carácter medioambiental que la empresa adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato, cuando no proceda gestionarlos por sí misma.
Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Para el caso de que durante la ejecución del presente contrato, sea necesario que el Ayuntamiento realice la cesión de datos al contratista, se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Consideraciones de tipo social: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.

Motivación de la adjudicación

Al ser la única oferta presentada y cumplir con todos los requisitos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Levantamiento topográfico y los planos finales de la obra. El compromiso de la empresa licitadora de realizar el levantamiento topográfico y los planos finales de la obra realmente ejecutada, conforme se detalla en el PCAP, y que serán entregados con carácter previo a la formalización del acta de recepción de las obras, se valorará con TRES puntos.	Objetivo / Automático	3%
Ampliación del plazo de garantía. La ampliación del plazo de garantía de las obras, establecido inicialmente en 1 año desde su recepción, se valorará con un máximo de SIETE puntos, según se detalla en el PCAP.	Objetivo / Automático	7%
Memoria descriptiva. La memoria descriptiva sobre la organización general de la obra, se valorará con un máximo de VEINTE puntos, según se detalla en la cláusula 15 del PCAP.	Subjetivo / Manual	20%
Justificación del aumento de calidad. La justificación del aumento de calidad en los materiales y en el proceso de ejecución, valorará con un máximo de DIEZ puntos, según se detalla en la cláusula 15 del PCAP.	Subjetivo / Manual	10%
Oferta económica La oferta económica que realice el licitador se valorará con un máximo de CINCUENTA puntos, que se otorgarán a la oferta más económica, no incursa en temeridad y proporcionalmente al resto de las ofertas.	Objetivo / Automático	50%
Programa de trabajo. El programa de trabajo se valorará con un máximo de DIEZ puntos, según se describe en la cláusula 15 del PCAP.	Subjetivo / Manual	10%