Obras de remodelación de la plaza Luis Braille de Fuengirola

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola convoca la licitación «Obras de remodelación de la plaza Luis Braille de Fuengirola», un contrato de obras con un valor estimado de 142.800,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Málaga. Clasificación CPV: Obras viales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 29 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• Conforme al PCAP
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Conforme al PCAP

Solvencia técnica o profesional

Conforme al PCAP

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: El contratista deberá incorporar del desempleo en la obra adjudicada, al menos, el personal indicado en el Anexo I del PCAP
• Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato y deberá aportar a la Dirección Técnica de las obras el correspondiente certificado, emitido por el gestor autorizado, de la valorización de los residuos entregados a planta.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Crt.3. Menor plazo de ejecución de las obras.	Objetivo / Automático	15%
Crt.2. Mejor oferta económica.	Objetivo / Automático	60%
Crt.1. Mejor oferta técnica.	Subjetivo / Manual	25%