Obras de "Refuerzos de firme en diferentes carreteras provinciales pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Teruel y Vías de Comunicación Intermunicipal. Anualidad 2026" ( 9 Lotes)

Diputación Provincial de Teruel convoca la licitación «Obras de "Refuerzos de firme en diferentes carreteras provinciales pertenecientes a la Excma. Diputación Provincial de Teruel y Vías de Comunicación Intermunicipal. Anualidad 2026" ( 9 Lotes)», un contrato de obras con un valor estimado de 2.749.252,79 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Teruel. Clasificación CPV: Trabajos de pavimentación de carreteras.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 18 de agosto de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 70 % del valor estimado. El presente criterio se aplicará en relación con cada uno de los lotes. Cláusula 7ª (3.1 PCAP)

Solvencia técnica o profesional

Se acreditará mediante una relación de los las obras, del mismo tipo o naturaleza que la que constituye el objeto del contrato, realizados en los últimos cinco años que incluya importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos. Cláusula 7ª (3.2 PCAP)

Condiciones de ejecución

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: La empresa adjudicataria del procedimiento, deberá de realizar el pago de las nóminas de sus empleados en el mes siguiente a la realización de los trabajos, de manera continuada sin poder demorar el mismo. A su vez deberá realizar el pago de sus proveedores y/o subcontratistas en el plazo establecido en las facturas o contratos conformados con los mismos.

Motivación de la adjudicación

Su oferta ha obtenido la mejor puntuación de las presentadas al lote.