Obras de pavimentación calle transversal en el Cementerio Ntra. Sra. de Araceli, hasta el grupo de nichos G-29 (Plan Provincial de Reactivación Económica para las entidades locales de la provincia de Córdoba. Plan "DIPUTACIÓN INVIERTE" (ejercicio 2025).

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena convoca la licitación «Obras de pavimentación calle transversal en el Cementerio Ntra. Sra. de Araceli, hasta el grupo de nichos G-29 (Plan Provincial de Reactivación Económica para las entidades locales de la provincia de Córdoba. Plan "DIPUTACIÓN INVIERTE" (ejercicio 2025)», un contrato de obras con un valor estimado de 58.797,56 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Córdoba. Clasificación CPV: Canalización de agua potable.; Trabajos de excavación y movimiento de tierras.; Obras de saneamiento.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de junio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La presentación de proposiciones se hará electrónicamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Si requiere asesoramiento técnico sobre cómo realizar la presentación de proposiciones, por favor, consulte las guías de ayuda de la Plataforma o escriba a: licitacionE@minhafp.es.

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Solvencia económica y financiera

El volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o inicio de actividad del empresario, deberá ser igual o superior a la cantidad de 88.196,34 euros, correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato (excluido IVA).

Solvencia técnica o profesional

Haber realizado en el curso de los últimos cinco años, obras de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a la cantidad de 88.196,34 euros, correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato.

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Para el caso de que durante la ejecución del presente contrato, sea necesario que el Ayuntamiento realice la cesión de datos al contratista, se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: está obligado al cumplimiento del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Que la adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos en la ejecución de las obras objeto del contrato, cuando no proceda gestionarlos por sí misma, y deberá aportar a la Dirección técnica de las obras el correspondiente certificado, emitido por el gestor autorizado (o por la propia empresa, en su caso), de la valorización de los residuos entregados a planta.
• Consideraciones de tipo social: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.

Motivación de la adjudicación

Al ser la oferta que continúa en el procedimiento y cumplir con todos los requisitos establecidos en el PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta económica Oferta económica que realice el licitador se valorará con un máximo de OCHENTA puntos.	Objetivo / Automático	80%
Ampliación del plazo de garantía la ampliación del plazo de garantía, establecido inicialmente en años, se valorará con un máximo de VEINTE puntos.	Objetivo / Automático	20%