obras de instalación de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en la Casa Consistorial (C-2025/089)

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra convoca la licitación «obras de instalación de sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) en la Casa Consistorial (C-2025/089)», un contrato de obras con un valor estimado de 199.449,23 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Sevilla. Clasificación CPV: Suministros ininterrumpidos de energía.; Equipo de electricidad de emergencia.; Sistemas de energía de emergencia.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 5 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Solvencia económica y financiera

Los licitadores deberán disponer de un volumen anual de negocios, que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos del 150 % del presupuesto de licitación. El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará, en el supuesto de resultar propuesto adjudicatario, por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. No obstante, también podrá justificarse la citada solvencia económica o financiera, de acuerdo con la doctrina mantenida en la Resolución nº 635/2018 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales y la nº 173/2020, del Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en interpretación del art. 86 LCSP, si no resulta posible a través de los documentos anteriores, o cuando se trate de una empresa de nueva creación por disponer de una antigüedad inferior a 5 años, mediante el compromiso de aportación de documentación alternativa, que el órgano de contratación considere suficiente. Con independencia de lo expuesto, cuando por una razón válida el operador económico no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas anteriormente, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado. La referida solvencia podrá ser sustituida por la disposición de la siguiente clasificación profesional: Grupo I, subgrupo 8, categoría 2.

Solvencia técnica o profesional

Los licitadores deberán disponer de experiencia en la ejecución de obras de igual o similar naturaleza de la que constituye el objeto del contrato, ejecutadas en los cinco últimos años y avaladas por certificados de buena ejecución, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del presupuesto de licitación. No obstante, la referida solvencia podrá suplirse por la posesión de la clasificación empresarial en el Grupo I, subgrupo 8, categoría 2. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, en el supuesto de resultar propuesto adjudicatario, las obras ejecutadas se acreditarán mediante certificados de buena ejecución, que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Dichos certificados serán expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación. Para las empresas de nueva creación, con una antigüedad inferior a 5 años, la citada solvencia técnica deberá justificarse, acumulativamente, mediante los medios descritos en los apartados b) y f) del art. 88.1 LCSP, con arreglo al siguiente detalle: 1.- Declaración de la disponibilidad para adscribir al contrato tanto de un Arquitecto/a Superior o Ingeniero/a Superior, o equivalente, como Jefe de Obra, con 10 años de antigüedad en la profesión y experiencia en al menos 3 obras de similares características a las del objeto del contrato, como de un Encargado de obra con al menos 10 años de experiencia en este tipo de obras; y 2.- Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico de que dispondrá para la ejecución de la obra. Todas estas circunstancias deberán acreditarse mediante la documentación justificativa suficiente, de resultar propuesto adjudicatario del contrato, con arreglo a lo indicado en la cláusula 14.2 y Anexo IV del PCAP.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Según apartado 15 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares
• Consideraciones de tipo social: Según apartado 15 del Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Memoria técnica (análisis global de la obra, hasta 6,25 puntos; distribución espacial de la obra, hasta 6,25 puntos; programación de ejecución prevista, hasta 6,25 puntos; incongruencias de proyecto y propuestas de solución, hasta 6,25 puntos)	Subjetivo / Manual	25%
Compromiso de ampliación de plazo de garantía	Objetivo / Automático	10%
Oferta económica	Objetivo / Automático	65%