Obras de conservación de taludes en el Parque Europa, contrato que se ejecuta en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Lucena: Hacia una nueva centralidad y está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027, y en un 15% por el Ayuntamiento de Lucena.

Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena convoca la licitación «Obras de conservación de taludes en el Parque Europa, contrato que se ejecuta en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) de Lucena: Hacia una nueva centralidad y está cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027, y en un 15% por el Ayuntamiento de Lucena», un contrato de obras con un valor estimado de 148.687,40 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Córdoba. Clasificación CPV: Trabajos de estabilización del terreno.; Trabajos de paisajismo en parques.; Trabajos de drenaje y de superficie.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

El volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles, en función de las fechas de constitución o inicio de actividad del empresario, deberá ser igual o superior a la cantidad de 223.031,10 euros, correspondiente a una vez y media el valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

Haber realizado en el curso de los últimos cinco años, obras de igual o similar naturaleza a los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a la cantidad de 148.687,40 euros, correspondiente al valor estimado del contrato.

Condiciones de ejecución

• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: El contratista está obligado al cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Para el caso de que durante la ejecución del presente contrato, sea necesario que el Ayuntamiento realice la cesión de datos al contratista, se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
• Consideraciones de tipo social: El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria deberá entregar a un gestor autorizado los residuos producidos como consecuencia de la ejecución de las obras objeto del contrato, cuando no proceda gestionarlos por sí misma, y deberá aportar a la Dirección técnica de las obras el correspondiente certificado de la valorización de los residuos entregados a planta.

Motivación de la adjudicación

Al ser la única oferta presentada y cumplir con todos los requisitos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
2.- Ampliación del plazo de garantía de las obras.	Objetivo / Automático	20%
1.- Oferta económica.	Objetivo / Automático	80%