Obras de adecuación del camino Assagador y camino del Cementerio de Cotes

Actualizada: 09/09/2026 10:59

Evaluación

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Alcaldia del Ayuntamiento de Cotes convoca la licitación «Obras de adecuación del camino Assagador y camino del Cementerio de Cotes», un contrato de obras con un valor estimado de 47.650,76 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Valencia/València. Clasificación CPV: Mobiliario urbano.; Caminos y otras superficies empedradas.; Trabajos de pavimentación de caminos peatonales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 23 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

No estar incurso en incompatibilidades
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Capacidad de obrar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

Se exime de acreditar solvencia económica y financiera, en aplicación del artículo 159.6 LCSP.

Solvencia técnica o profesional

Se exime de acreditar la solvencia técnica o profesional, en aplicación del arttículo 159.6 LCSP.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: La empresa adjudicataria se comprometerá a evitar la evasión fiscal en el marco de la prestación contractual, así como a garantizar la correcta tributación de las rentas derivadas del contrato
Consideraciones de tipo medioambiental: Toda la documentación y trabajos generados en la ejecución del contrato deberá presentarse preferentemente por medios electrónicos, y si fuera necesario su impresión en papel, este solo podrá ser de dos tipos: reciclado o ecológico.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA El criterio de adjudicación se valorará de conformidad con la siguiente escala: Ampliación del plazo de garantía en 1 año adicional: 15 puntos. Ampliación del plazo de garantía en 2 años adicionales: 20 puntos. Ampliación del plazo de garantía en 3 años adicionales: 25 puntos.	Objetivo / Automático	25%
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El criterio de adjudicación se valorará de conformidad con la siguiente escala: Reducción de 1 semana del plazo de ejecución (7 semanas): 5 puntos. Reducción de 2 semanas del plazo de ejecución (6 semanas): 7,5 puntos. Reducción de 3 semanas del plazo de ejecución (5 semanas): 10 puntos.	Objetivo / Automático	10%
PRECIO Se otorgará la puntuación máxima a la oferta más económica y la puntuación del resto de ofertas se calculará mediante la siguiente fórmula: PL = (OB / OL) X 60 Siendo: PL= Puntuación de la persona licitadora OB= Oferta más baja (mejor oferta) OL= Oferta de la persona licitadora	Objetivo / Automático	60%
UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, BIODIESEL O DE OTRA TECNOLOGÍA DE PROPULSIÓN DIFERENTES A LAS CONVENCIONALES Se valorará la utilización de vehículos eléctricos, biodiesel o de otra tecnología de propulsión diferentes a las convencionales. No se incluyen vehículos híbridos. Se acreditará mediante la aportación de documentación técnica del vehículo en la que conste el tipo de propulsión y la titularidad del vehículo. Asimismo, el licitador deberá aportar una declaración por la que se comprometa a afectar el vehículo a la ejecución del contrato. Se valorará a razón de 1 punto por cada vehículo que se adscriba a la ejecución del contrato y reúna las características indicadas.	Objetivo / Automático	5%