Obras de adecuación de defensas de escudo en muelles del Puerto de Gijón

Actualizada: 15/09/2026 10:13

Resuelta

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón convoca la licitación «Obras de adecuación de defensas de escudo en muelles del Puerto de Gijón», un contrato de obras con un valor estimado de 122.712,58 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Asturias. Clasificación CPV: Trabajos de construcción para proyectos hidráulicos.; Trabajos de construcción de instalaciones portuarias.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 24 de agosto de 2026 a las 13:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
No estar incurso en incompatibilidades
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 183.000 euros.

Solvencia técnica o profesional

Una relación de los principales servicios realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos tres años. A este respecto se entenderá acreditada la solvencia por aquellos empresarios que acrediten haber realizado, en los últimos CINCO (5) años, trabajos del tipo o naturaleza propia del objeto de este contrato, por importe mínimo acumulado en el año de mayor ejecución de 86.100 euros.
Un/a (1) Soldador/a, con posesión de la cualificación adecuada para el procedimiento de soldeo, conforme a lo establecido en el Art. 77 de la INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)

Motivación de la adjudicación

Oferta mejor valorada conforme a los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos que rigen la licitación

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Criterio ambiental: uso de acero reciclado Para la comprobación de este criterio la empresa deberá presentar una declaración del proveedor sobre el origen del material. En el caso de que no se acompañe esa documentación justificativa la oferta no será valorada en este criterio.	Objetivo / Automático	10%
Precio	Objetivo / Automático	80%
Compromiso de ampliación de plazo de garantía por encima del mínimo exigido de un año No se admitirán ofertas que presenten una ampliación de plazo de garantía tal que el plazo de garantía supere los 10 años.	Objetivo / Automático	10%