Obra y redacción de proyecto de Adecuación de senda y pasarela peatonal en los "Canales de Padules"

Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Almería convoca la licitación «Obra y redacción de proyecto de Adecuación de senda y pasarela peatonal en los "Canales de Padules"», un contrato de obras con un valor estimado de 185.950,42 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Almería. Clasificación CPV: Señalización.; Trabajos de desbrozo.; Trabajos de construcción para puentes.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 6 de abril de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Plazo de presentación

El día 2 de abril (inicialmente previsto), es festivo y por tanto inhábil, de modo que el plazo se pasa al siguiente día hábil, esto es: el 6 de abril.

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades

Condiciones de ejecución

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: Plan de Rescate Específico

Subcontratación

Si, en los términos establecidos en los artículos 215 a 217 de la LCSP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
A.3 Ampliación de plazo de garantía Se podrá ampliar el plazo inicial de garantía de 1 año. 10 puntos por cada año de ampliación del plazo de garantía, con el límite de 2 años	Objetivo / Automático	20%
B. Oferta técnica Descripción en el Anexo II, Anexo I apartado 33.B del PCAP.	Subjetivo / Manual	25%
A.4 Mejora técnica Valorará aspectos vinculados a la seguridad y durabilidad del puente que sean ofrecidos. - Sistemas de sensorización: hasta un máximo de 10 puntos. - Tratamiento anticorrosión: 10 puntos.	Objetivo / Automático	20%
A.1 Precio (indicar importe económico que ofrece)	Objetivo / Automático	20%
A.2 Reducción del plazo para la realización de la prestación El plazo de ejecución está establecido en 75 días naturales. En este caso, la duración total del contrato se verá reducida según la oferta adjudicada correspondiendo al adjudicatario decidir cómo aplica dicha reducción a los plazos de las fases, sin superar el plazo final total reducido. - 1 punto por día de reducción del plazo inicial hasta un máximo de 15 puntos.	Objetivo / Automático	15%