Obra para la sustitución de climatizadores CL9 laboratorios, y CL25 admisión central y hall principal, del Hospital Universitario de Sant Joan dAlacant del Departamento de Salud de Alicante Hospital General, respetando la normativa en materia social y laboral, mediante prácticas respetuosas con el medioambiente e innovación tecnológica.

Actualizada: 09/11/2026 14:46

En Plazo

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Departamento de Salud de San Juan Alicante. Dirección Económica-Gerencia convoca la licitación «Obra para la sustitución de climatizadores CL9 laboratorios, y CL25 admisión central y hall principal, del Hospital Universitario de Sant Joan dAlacant del Departamento de Salud de Alicante Hospital General, respetando la normativa en materia social y laboral, mediante prácticas respetuosas con el medioambiente e innovación tecnológica», un contrato de obras con un valor estimado de 297.520,66 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Alicante/Alacant. Clasificación CPV: Unidades de climatización.; Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 4 de diciembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Capacidad de obrar
Declaración sobre personas con discapacidad
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No prohibición para contratar
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse mediante el volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. El volumen de negocios anual exigido deberá ser igual o superior a: 490909,10 euros La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación están aprobados por la Orden JUS/616/2022, de 30 de junio. En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y empresas Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica deberá ser acreditada mediante la relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a 229090,91 euros Los medios para acreditar la solvencia técnica para los contratos de obras con valor estimado inferior a 500000euros, según art 88 LCSP Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución, estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. CLASIFICACIÓN SUSTITUTIVA PARA CONTRATOS DE OBRAS CON VALOR ESTIMADO IGUAL O INFERIOR A 500000 euros GRUPO J, Instalaciones mecánicas. SUBGRUPO 2, de ventilación, calefacción y climatización. Categoría 2 superior a 150000 euros e inferior o igual a 360000 euros

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Durante la ejecución del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar la valorización o reutilización de al menos el 70 por ciento en peso de los residuos no peligrosos generados por las actuaciones objeto del contrato, siempre que resulte técnicamente viable de acuerdo con la normativa aplicable. Según PCAP

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Se valorará con una puntuación de máxima de 10 puntos la reducción del plazo de ejecución de la obra. La reducción del plazo de ejecución se considera un criterio vinculado al objeto del contrato, al permitir una más rápida puesta en servicio de la instalación proyectada y una menor afección al funcionamiento ordinario del edificio. Las reducciones ofertadas deberán ser técnica y materialmente viables, debiendo sustentarse en una adecuada planificación de los trabajos, la disponibilidad de medios personales y materiales suficientes y la organización de la ejecución propuesta. Los licitadores deberán aportar en el Sobre nº 2 un cronograma de trabajo tipo diagrama de Gantt en el que se reflejen las distintas actividades necesarias para la ejecución de la instalación y el plazo total ofertado. La valoración se realizará de forma automática conforme a la siguiente escala: 1 semana, 1 punto 2 semanas, 5 puntos 3 semanas, 10 puntos No se admitirán reducciones superiores a tres semanas. En caso de ofertarse una reducción superior, se asignará la puntuación máxima prevista para este criterio. Justificación del criterio: La reducción del plazo de ejecución se vincula directamente al objeto del contrato, al permitir una puesta en servicio más rápida de los nuevos climatizadores CL9 laboratorios y CL25 admisión central y hall principal del hospital. Su ejecución en un menor plazo reduce las interferencias sobre la actividad hospitalaria, minimiza las molestias a pacientes y personal, y permite restablecer antes las adecuadas condiciones ambientales de las zonas afectadas. Las reducciones previstas se consideran proporcionadas y técnicamente viables, siempre que se sustentan en una adecuada planificación y disponibilidad de medios por parte del contratista	Objetivo / Automático	10%
1. PLAN DE OBRA: PLAN DE TRABAJO Se valora con una puntuación máxima de 8 puntos el plan de trabajos. Se valorará la calidad técnica del plan de trabajos propuesto para la ejecución de la instalación de climatizadores. La documentación aportada deberá tener un carácter exclusivamente técnico y descriptivo, sin incorporar referencias a plazos de ejecución, duraciones parciales, calendarios, cronogramas, diagramas de Gantt, hitos temporales o cualquier otra información que permita deducir el plazo de ejecución ofertado por el licitador. La valoración se realizará conforme a los siguientes aspectos: 1. Planificación y organización de los trabajos mediante la descripción de todo el proceso de ejecución de la instalación, desde la recepción de equipos hasta su puesta en servicio, identificando la secuencia lógica de las actuaciones sin referencia a plazos o duraciones. 2 puntos 2. Criterios técnicos seguidos para la ejecución de los trabajos y sistemas de apoyo a la obra (logística), identificando los aspectos de especial sensibilidad o aquellos que resulten críticos para la ejecución. 2 puntos 3. Identificación de posibles interferencias con la actividad del edificio, limitaciones de espacio, descarga y acopio de equipos, trabajos en altura, conexiones con instalaciones existentes o requisitos específicos de seguridad, así como las medidas previstas para su gestión. 2 puntos 4. Grado de detalle y coherencia técnica de los procedimientos de ejecución propuestos, incluyendo sistemas de montaje, integración con las instalaciones existentes, controles de calidad y verificaciones técnicas previstas.2 puntos	Subjetivo / Manual	8%
5. AMPLIACIÓN DE GARANTÍA Se valorará con una puntuación de máxima de 10 puntos la ampliación del plazo de garantía, de la siguiente forma: 1 puntos si se amplía el plazo de garantía en 1 año 5 puntos si se amplía el plazo de garantía en 2 años 10 puntos si se amplía el plazo de garantía en 3 años	Objetivo / Automático	10%
6. CALIDAD DE LOS EQUIPOS Se valorará con una puntuación máxima de 20 puntos, 10 puntos para el climatizador 9, y 10 puntos para el climatizador 25. Se valora en este criterio la calidad de los equipos que se incluyan en la oferta por encima de los requeridos, sin coste adicional para el Departamento, a verificar mediante la presentación y especificación de las fichas técnicas de cada uno de ellos. La puntuación total en este criterio de adjudicación 6 será la suma de la puntuación del subcriterio 6.1 y de la puntuación del subcriterio 6.2. Según PCAP	Objetivo / Automático	20%
2. MEMORIA TÉCNICA Se valorará con una puntuación máxima de 12 puntos la redacción de una memoria técnica exhaustiva, en la que se describa 1 Justificación de los equipos propuestos, basados en criterios de eficacia y eficiencia energética. Hasta 3 puntos. 2 Cálculos realizados para la elección de materiales y equipos. Hasta 3 puntos 3 Alternativas técnicas contempladas, si las hubiera, en relación al proyecto. Hasta 3 puntos 4 Justificación adoptada si existen mejoras en relación al proyecto. Hasta 3 puntos NOTA No se indicará el plazo de ejecución ni ningún otro dato a incluir en el sobre número 2, siendo motivo de exclusión dicha indicación	Subjetivo / Manual	12%
3. PRECIO Se valorará con una puntuación máxima de 40 puntos a la oferta mejor valorada. Las ofertas presentadas se valorarán mediante la fórmula de proporcionalidad inversa siguiente Valor oferta A: Importe de la oferta más baja x 40 puntos/importe de la oferta A Según PCAP.	Objetivo / Automático	40%