Obra para la instalación de 716 unidades de enterramiento prefabricadas en el cementerio de Roquetas de Mar.

Actualizada: 16/09/2026 12:13

En Plazo

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar convoca la licitación «Obra para la instalación de 716 unidades de enterramiento prefabricadas en el cementerio de Roquetas de Mar», un contrato de obras con un valor estimado de 595.065,87 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Almería. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Cementerio.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar
No prohibición para contratar

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Consistirá en adscribir un vehículo tipo turismo que deberá estar etiquetado en la categoría de distintivo ambiental CERO conforme a lo dispuesto por la Dirección General de Tráfico, para la figura del encargado general de la obra.

Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, no pudiendo subcontratar la parte correspondiente a la estructura y cimentaciones, lo que se fija en un 56,69% del precio de adjudicación.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Análisis del proyecto de ejecución Se valora la correcta interpretación del proyecto, sus detalles constructivos, la dificultad de alguno de los capítulos, los comentarios sobre la obra a ejecutar, todo de un modo resumido y específico para la obra en cuestión y no genérico. Estudio de las particularidades de la obra a juicio del licitador por la propia naturaleza de la misma. Se valorará especialmente el conocimiento y experiencia en los trabajos a realizar, sobre todo aquellos que afectan a las peculiaridades de una construcción de esta naturaleza. El conocimiento y experiencia que se puede extrapolar de trabajos de parecida naturaleza realizados anteriormente.	Subjetivo / Manual	30%
Mayor plazo de garantía Se establece un plazo de garantía de doce (12) meses. Se valorará con hasta cinco puntos la ampliación de plazo de garantía en otros doce meses. La ampliación de la garantía afectará especialmente a la garantía de las instalaciones, mediante el incremento del periodo de garantía establecido en las prescripciones. Las opciones no son acumulables y sólo se deberá seleccionar una de ellas.	Objetivo / Automático	5%
Medidas correctoras Se valorará el compromiso de adopción de medidas de carácter constructivo que ayuden a obtener una mejor ejecución de la obra, y a la anticipación de problemas, que supongan incrementos de costes o demora en el tiempo de ejecución de la obra, así como el desarrollo de la documentación que recoja el estado definitivo de las obras.	Objetivo / Automático	5%
Criterio de economía circular Se valorará el compromiso de la adopción de medidas o criterios a favor de la económica circular (productos y materiales de construcción), tales como: uso de áridos y otros materiales de construcción que incorporen un porcentaje de material reciclado, uso de materiales que cumplan los criterios que establece alguna de las ecoetiquetas tipo I y valores de la energía gris de materiales de construcción que están incluidos en la base de datos BEDEC del ITEC.	Objetivo / Automático	1%
Organización de la obra Se valora la capacidad de los licitadores para sintetizar las diversas obras a ejecutar, la adecuación del proceso constructivo al orden cronológico de los trabajos, con lógica y que ha servido para elaborar el Diagrama de Gantt, que deberá aportar. Estos elementos a valorar, entre otros serán, replanteo, ejecución de las principales unidades que forman el proyecto (descritas de forma sucinta), su ejecución y las interferencias con otras unidades, tratamiento de la seguridad en la obra, así como de los residuos generados, el orden y la limpieza de las obras.	Subjetivo / Manual	6%
Servicios afectados Se valora el estudio particularizado de las afecciones que las obras a ejecutar producirán en las inmediaciones, en las actividades/eventos que se desarrollan en esta zona, en la circulación del entorno, etc. Se incorporarán el conjunto de medidas que el licitador proponga para minimizar las molestias. En ningún caso estas medidas podrán suponer coste adicional para la Administración.	Subjetivo / Manual	4%
Reducción Huella de Carbono Redacción del documento de cálculo de la huella de carbono generada en el desarrollo de la obra objeto de licitación, redactado por técnico competente y visado por Colegio Oficial, e incluirá los procesos, actividades y servicios utilizados por la empresa constructora en el desarrollo de la actividad necesaria para la ejecución de las obras, analizando el ciclo de vida previsto y cuantificando las emisiones de gases de efecto invernadero, de todo el ciclo de vida de los productos utilizados en la construcción.	Objetivo / Automático	2%
Precio Se otorgará la máxima puntuación a la oferta de menor cuantía, puntuándose el resto de ofertas económicas de manera proporcional según la fórmula descrita en este apartado. Se puntuará con 0 puntos aquella oferta que sea igual al precio de licitación.	Objetivo / Automático	40%
Plan de control El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los trabajos, de resultar adjudicatario. Es una memoria que debe incluir las actuaciones medioambientales, entendiendo que las mismas son un variable en el control de calidad de la obra, y su posterior uso. Será una memoria adhoc, exprofeso para la obra a licitar.	Subjetivo / Manual	5%
Ensayos, análisis e informes específicos previstos en el art. 145 RGLCAP Se valorará con arreglo a la distribución de puntuaciones especificada en la tabla anexa, el hecho de realizar por un importe superior al 1% del PEM de la obra, exigencia establecida en el PPT, la realización de ensayos y análisis de unidades de obra y de los informes específicos que se recaben, hasta un 3% .	Objetivo / Automático	2%