Obra de repavimentación del firme superficial de la calle los Gavilanes, en Teguedite

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villa de Arico convoca la licitación «Obra de repavimentación del firme superficial de la calle los Gavilanes, en Teguedite», un contrato de obras con un valor estimado de 84.392,81 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Tenerife. Clasificación CPV: Trabajos de repavimentación.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 15 de octubre de 2026 a las 22:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Plazo de presentación

Hora peninsular

Solvencia económica y financiera

Claúsula 4.3.1 del PCAP

Solvencia técnica o profesional

Cláusula 4.3.2 PCAP

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato.
• Consideraciones de tipo social: Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el trabajo y el cumplimiento de los convenios sectoriales y territoriales aplicables.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación de plazo de garantía Cláusula 13 del PCAP	Objetivo / Automático	20%
Proposición económica Cláusula 13 del PCAP	Objetivo / Automático	80%