Obra de renovación del parque infantil del barrio de los Remedios

Teniente de Alcalde de Contratación del Ayuntamiento de Antequera convoca la licitación «Obra de renovación del parque infantil del barrio de los Remedios», un contrato de obras con un valor estimado de 81.502,66 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Málaga. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de instalaciones de ocio.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 9 de julio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios del licitador o candidato: Referidos al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato. En este caso deberá ser superior a 89.652,93 euros. El volumen anual de negocios se acreditará mediante copia simple de la declaración a la AEAT en el modelo 390. Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente. En el supuesto de empresas de nueva creación que carezcan de cuentas anuales registradas deberán aportar declaración censal de comienzo de actividad, así como un informe emitido por una institución financiera que acredite la solvencia económica de la empresa. Deberá constar expresamente que, el banco o entidad financiera que emite el informe conoce las condiciones del contrato y considera solvente a la empresa para responder de las obligaciones económicas derivadas del mismo.

Solvencia técnica o profesional

Volumen económico de las obras similares ejecutadas en el curso de los cinco últimos años superior a 179.305,85 euros, y en el año de mayor ejecución superior a 89.652,93 euros, considerando las cuatro primeras cifras del código CPV. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años su solvencia técnica se acreditara exclusivamente con el criterio de disponer de una plantilla de al menos 3 trabajadores Las obras o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados de buena ejecución. Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se atenderá al código CPV asociado a la licitación, considerando las cuatro primeras cifras del precitado CPV.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que se incumple la citada condición cuando se produzca un retraso o impago en el abono de las nóminas en más de dos meses.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Criterios de adjudicación