Obra de mejora general de Invernaderos y Umbráculo de investigación, perteneciente al UNCO15-CE-3646 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de las Ayudas a Infraestructuras y Equipamiento Científico-Técnico a través del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, cofinanciado con FEDER convocatoria 2015 (Plan Estatal de I+D+I 2013- 2016)

Actualizada: 19/03/2018 08:05
Resuelta
Obras
🇪🇺 Financiación UE

Objeto y condiciones del contrato

Rectorado de la Universidad de Córdoba convoca la licitación «Obra de mejora general de Invernaderos y Umbráculo de investigación, perteneciente al UNCO15-CE-3646 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad a través de las Ayudas a Infraestructuras y Equipamiento Científico-Técnico a través del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, cofinanciado con FEDER convocatoria 2015 (Plan Estatal de I+D+I 2013- 2016)», un contrato de obras con un valor estimado de 400.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en ESPAÑA. Clasificación CPV: Invernaderos.; Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 4 de septiembre de 2017 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Presupuesto

400.000,00 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

400.000,00 EUR

Valor global estimado

484.000,00 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 4 mes(es)

Adjudicación

Adjudicatario
NIF/CIF: B30414700
Importe de adjudicación
87.000,00 EUR
Fecha de adjudicación
18/01/2018
Adjudicatario
NIF/CIF: A28233922
Importe de adjudicación
155.083,40 EUR
Fecha de adjudicación
18/01/2018
Adjudicatario
NIF/CIF: B56030359
Importe de adjudicación
80.601,00 EUR
Fecha de adjudicación
18/01/2018
Adjudicatario
NIF/CIF: B14569289
Importe de adjudicación
67.946,30 EUR
Fecha de adjudicación
18/01/2018

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

Lotes

4 lotes

Mejora de elementos constructivos de invernaderos experimentación
87.163,56 EUR
Presupuesto
45000000 Trabajos de construcción.
Criterios de Adjudicación
Criterio Tipo Peso
Ampliación de plazo de garantía Subjetivo / Manual 10,00%
Ampliación del programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Asistencia Técnica Subjetivo / Manual 10,00%
Adecuación técnica 3. Cronograma de instalación Subjetivo / Manual 10,00%
Formación Subjetivo / Manual 5,00%
Oferta Económica Subjetivo / Manual 15,00%
Guías de usuario final y técnico Subjetivo / Manual 5,00%
Adecuación técnica 2. Montaje y programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Adecuación técnica 1. Esquemas electricos y conexionado Subjetivo / Manual 15,00%
Mejora del sistema de climatización
159.944,50 EUR
Presupuesto
45000000 Trabajos de construcción.
Criterios de Adjudicación
Criterio Tipo Peso
Ampliación de plazo de garantía Subjetivo / Manual 10,00%
Ampliación del programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Asistencia Técnica Subjetivo / Manual 10,00%
Adecuación técnica 3. Cronograma de instalación Subjetivo / Manual 10,00%
Formación Subjetivo / Manual 5,00%
Oferta Económica Subjetivo / Manual 15,00%
Guías de usuario final y técnico Subjetivo / Manual 5,00%
Adecuación técnica 2. Montaje y programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Adecuación técnica 1. Esquemas electricos y conexionado Subjetivo / Manual 15,00%
Electricidad y automatización
72.285,84 EUR
Presupuesto
45000000 Trabajos de construcción.
Criterios de Adjudicación
Criterio Tipo Peso
Ampliación de plazo de garantía Subjetivo / Manual 10,00%
Ampliación del programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Asistencia Técnica Subjetivo / Manual 10,00%
Adecuación técnica 3. Cronograma de instalación Subjetivo / Manual 10,00%
Formación Subjetivo / Manual 5,00%
Oferta Económica Subjetivo / Manual 15,00%
Guías de usuario final y técnico Subjetivo / Manual 5,00%
Adecuación técnica 2. Montaje y programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Adecuación técnica 1. Esquemas electricos y conexionado Subjetivo / Manual 15,00%
Albañilería y Fontanería
80.606,10 EUR
Presupuesto
45000000 Trabajos de construcción.
Criterios de Adjudicación
Criterio Tipo Peso
Ampliación de plazo de garantía Subjetivo / Manual 10,00%
Ampliación del programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Asistencia Técnica Subjetivo / Manual 10,00%
Adecuación técnica 3. Cronograma de instalación Subjetivo / Manual 10,00%
Formación Subjetivo / Manual 5,00%
Oferta Económica Subjetivo / Manual 15,00%
Guías de usuario final y técnico Subjetivo / Manual 5,00%
Adecuación técnica 2. Montaje y programa de mantenimiento Subjetivo / Manual 15,00%
Adecuación técnica 1. Esquemas electricos y conexionado Subjetivo / Manual 15,00%

Documentación

6 documentos

ANEXO_OF_ECONOMICA_INVERNADEROS.xlsx
Documento Adicional
00InstanciadePresentacion.pdf
Documento Adicional
ANEXO I CRC.pdf
Documento Adicional
ANEXO II - VI_mod.pdf
Documento Adicional
PCAP.pdf
Pliego / Legal
PPT_OK.pdf
Pliego Técnico
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis

Organismo Contratante

Rectorado de la Universidad de Córdoba
NIF: Q1418001B
Universidad de Córdoba
Andalucía
Sector Público
Ver Perfil del Organismo

Plazo de Presentación

04/09/2017
14:00 h
Plazo cerrado

Procedimiento

Lugar de ejecución
ESPAÑA (ES)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Papel
Urgencia
Ordinaria
Financiación
EU

Fechas

Última Modificación
19/03/2018 08:05

Licitaciones Relacionadas

Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato

1.250.000,00 EUR
Valor estimado
1.652.892,56 EUR
Valor estimado
Reparación de Caminos municipales en Lourido, Viduído y Revolta
Alcaldía del Ayuntamiento de Cerdedo-Co…
Obras
19/10/2026
99.482,39 EUR
Valor estimado
113.171,10 EUR
Valor estimado
Sombreado natural en la plaza del albergue de Vilariño de Conso.
Alcaldía del Ayuntamiento de Vilariño d…
Obras
17/10/2026
61.983,47 EUR
Valor estimado