"Nueva vía y aparcamientos para la mejora del acceso a los centros educativos y deportivos, T.M. de Valleseco"- Fase I por Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, dividido en dos Lotes: Lote 1 Aparcamiento Lote 2 Vial

Actualizada: 11/09/2026 10:05

Adjudicada

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valleseco convoca la licitación «"Nueva vía y aparcamientos para la mejora del acceso a los centros educativos y deportivos, T.M. de Valleseco"- Fase I por Procedimiento Abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, dividido en dos Lotes: Lote 1 Aparcamiento Lote 2 Vial», un contrato de obras con un valor estimado de 621.337,19 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Gran Canaria. Clasificación CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción.; Obras de estructura.; Obras auxiliares para tuberías y cables.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 6 de agosto de 2026 a las 15:00. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento

Solvencia técnica o profesional

Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento

Motivación de la adjudicación

Por ser la oferta económicamente más ventajosa

Presupuesto

621.337,19 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

621.337,19 EUR

Valor global estimado

664.830,79 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 3 mes(es)

Adjudicación

Adjudicatario

TECNOSYSTEM S.A.

NIF/CIF: A35104348

Importe de adjudicación

290.798,34 EUR

Fecha de adjudicación

02/09/2026

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción. 45223200 Obras de estructura. 45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables. 45232400 Obras de alcantarillado. 45232410 Obras de saneamiento. 45233140 Obras viales.

Lotes

2 lotes

Nueva vía y aparcamientos para la mejora del acceso a los centros educativos y deportivos, T.M. de Valleseco- Fase I- APARCAMIENTO

319.991,76 EUR

Presupuesto

45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

45223200 Obras de estructura.

45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables.

45232400 Obras de alcantarillado.

45232410 Obras de saneamiento.

45233140 Obras viales.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento	Objetivo / Automático	70,00%
Reducción del plazo de ejecución Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento	Objetivo / Automático	10,00%
Garantía Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento	Objetivo / Automático	20,00%

Nueva vía y aparcamientos para la mejora del acceso a los centros educativos y deportivos, T.M. de Valleseco- Fase I- VIAL

301.345,43 EUR

Presupuesto

45220000 Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

45223200 Obras de estructura.

45232000 Obras auxiliares para tuberías y cables.

45232400 Obras de alcantarillado.

45232410 Obras de saneamiento.

45233140 Obras viales.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento	Objetivo / Automático	70,00%
Reducción del plazo de ejecución Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento	Objetivo / Automático	10,00%
Garantía Según Pliego de condiciones administrativas particulares que rige el procedimiento	Objetivo / Automático	20,00%